Акт приемки тепловой сети
Подборка наиболее важных документов по запросу Акт приемки тепловой сети (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Какой установлен порядок подготовки к отопительному сезону?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)разработанный в соответствии с пп. 5 п. 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, о разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные п. 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО);
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)разработанный в соответствии с пп. 5 п. 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, о разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные п. 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО);
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли заказчик взыскать с подрядчика штраф за привлечение субподрядчика без согласия заказчика
(КонсультантПлюс, 2026)Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в том числе, договор субподряда на выполнение работ по благоустройству (по нарядам-заказам) от 14.05.2021 N 06-21, подписанный ООО "Маштехстрой" и ООО "Транском"; акт от 23.07.2021 N 11 формы КС-2, подписанный ООО "Маштехстрой" и ООО "Транском", на сдачу-приемку работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловых сетей цеха эксплуатации котельных г. Кирова после гидравлических испытаний на объекте, расположенном по адресу: город Киров, улица К. Маркса, дом 132; выписка о движении денежных средств на расчетном счете ООО "Маштехстрой" с 14.05.2021 по 06.09.2022, копия протокола судебного заседания от 10.11.2021 по делу N 2-35/2022, согласно которому договор субподряда и акт о приемке выполненных работ за июль 2021 года приобщены к материалам дела N 2-35/2022 по ходатайству ООО "Маштехстрой"), суды пришли к выводу о доказанности факта привлечения к выполнению работ субподрядчика без согласования с заказчиком.
Может ли заказчик взыскать с подрядчика штраф за привлечение субподрядчика без согласия заказчика
(КонсультантПлюс, 2026)Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в том числе, договор субподряда на выполнение работ по благоустройству (по нарядам-заказам) от 14.05.2021 N 06-21, подписанный ООО "Маштехстрой" и ООО "Транском"; акт от 23.07.2021 N 11 формы КС-2, подписанный ООО "Маштехстрой" и ООО "Транском", на сдачу-приемку работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловых сетей цеха эксплуатации котельных г. Кирова после гидравлических испытаний на объекте, расположенном по адресу: город Киров, улица К. Маркса, дом 132; выписка о движении денежных средств на расчетном счете ООО "Маштехстрой" с 14.05.2021 по 06.09.2022, копия протокола судебного заседания от 10.11.2021 по делу N 2-35/2022, согласно которому договор субподряда и акт о приемке выполненных работ за июль 2021 года приобщены к материалам дела N 2-35/2022 по ходатайству ООО "Маштехстрой"), суды пришли к выводу о доказанности факта привлечения к выполнению работ субподрядчика без согласования с заказчиком.
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2023 N 13АП-16279/2023 по делу N А56-26252/2022
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неотработанного аванса; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требования подрядчика: 4) О взыскании задолженности по договору; 5) О признании незаконным одностороннего отказа от договора.
Обстоятельства: В связи с нарушением срока выполнения работ заказчик уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, однако нарушение сроков выполнения работ было вызвано ненадлежащим исполнением заказчиком встречных обязательств по предоставлению давальческого материала и осуществлению финансирования работ.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Удовлетворено; 5) Отказано.ООО "РТК" также сослалось на то, что работы по монтажу тепловой сети были выполнены другим подрядчиком - ООО "СК "Тепло Инжиниринг" по договору от 23.11.2021 N СМР-09/21. Данный довод Заказчик подтвердил техническим отчетом об инженерно-геодезических изысканиях, выполненным ООО "Эверест", реестром исполнительной документации по строительству тепловых сетей. Однако представленный реестр исполнительной документации и технический отчет не подтверждают факт выполнения работ ООО "СК "Тепло Инжиниринг" и сдачи их результата Заказчику. Акты сдачи-приемки выполненных работ, исполнительная документация на спорный объем работ, платежные поручения, подтверждающие оплату работ, ООО "РТК" суду не представило.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неотработанного аванса; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требования подрядчика: 4) О взыскании задолженности по договору; 5) О признании незаконным одностороннего отказа от договора.
Обстоятельства: В связи с нарушением срока выполнения работ заказчик уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, однако нарушение сроков выполнения работ было вызвано ненадлежащим исполнением заказчиком встречных обязательств по предоставлению давальческого материала и осуществлению финансирования работ.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Удовлетворено; 5) Отказано.ООО "РТК" также сослалось на то, что работы по монтажу тепловой сети были выполнены другим подрядчиком - ООО "СК "Тепло Инжиниринг" по договору от 23.11.2021 N СМР-09/21. Данный довод Заказчик подтвердил техническим отчетом об инженерно-геодезических изысканиях, выполненным ООО "Эверест", реестром исполнительной документации по строительству тепловых сетей. Однако представленный реестр исполнительной документации и технический отчет не подтверждают факт выполнения работ ООО "СК "Тепло Инжиниринг" и сдачи их результата Заказчику. Акты сдачи-приемки выполненных работ, исполнительная документация на спорный объем работ, платежные поручения, подтверждающие оплату работ, ООО "РТК" суду не представило.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Отопительный сезон
(КонсультантПлюс, 2026)...абонент обязан подготовить к началу отопительного периода тепловые сети и теплопотребляющие установки, находящиеся в эксплуатационной ответственности абонента.
(КонсультантПлюс, 2026)...абонент обязан подготовить к началу отопительного периода тепловые сети и теплопотребляющие установки, находящиеся в эксплуатационной ответственности абонента.
Нормативные акты
Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2012 N АПЛ12-352
<Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 30.03.2012 N АКПИ12-292 о частичном удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 6 (частично) и 23 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83>Как правильно указано в обжалованном решении, предписание пункта 23 Правил согласуется и с положениями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115, в пункте 2.4.2 которых определено, что допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов, и требованиями Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13 декабря 2000 г. N 285, устанавливающими, что: до пуска в эксплуатацию новых тепловых сетей и систем теплопотребления должны быть проведены их приемо-сдаточные испытания, и они должны быть приняты заказчиком от монтажной организации по акту в соответствии с действующими правилами, после чего они должны быть предъявлены для осмотра и допуска в эксплуатацию органу государственного энергетического надзора и теплоснабжающей организации (пункт 4.11); новые, полностью законченные строительством, расширяемые и реконструированные тепловые сети и тепловые пункты должны быть приняты в эксплуатацию рабочими и приемочными комиссиями в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (пункт 4.15).
<Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 30.03.2012 N АКПИ12-292 о частичном удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 6 (частично) и 23 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83>Как правильно указано в обжалованном решении, предписание пункта 23 Правил согласуется и с положениями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115, в пункте 2.4.2 которых определено, что допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов, и требованиями Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13 декабря 2000 г. N 285, устанавливающими, что: до пуска в эксплуатацию новых тепловых сетей и систем теплопотребления должны быть проведены их приемо-сдаточные испытания, и они должны быть приняты заказчиком от монтажной организации по акту в соответствии с действующими правилами, после чего они должны быть предъявлены для осмотра и допуска в эксплуатацию органу государственного энергетического надзора и теплоснабжающей организации (пункт 4.11); новые, полностью законченные строительством, расширяемые и реконструированные тепловые сети и тепловые пункты должны быть приняты в эксплуатацию рабочими и приемочными комиссиями в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (пункт 4.15).
Решение Верховного Суда РФ от 30.03.2012 N АКПИ12-292
<О частичном удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 6 (частично) и 23 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83>Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13 декабря 2000 г. N 285 утверждена Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, предусматривающая, что до пуска в эксплуатацию новых тепловых сетей и систем теплопотребления должны быть проведены их приемо-сдаточные испытания и они должны быть приняты заказчиком от монтажной организации по акту в соответствии с действующими правилами, после чего они должны быть предъявлены для осмотра и допуска в эксплуатацию органу государственного энергетического надзора и теплоснабжающей организации (пункт 4.11). В соответствии с пунктом 4.15 Типовой инструкции новые, полностью законченные строительством, расширяемые и реконструированные тепловые сети и тепловые пункты должны быть приняты в эксплуатацию рабочими и приемочными комиссиями в соответствии с СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".
<О частичном удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 6 (частично) и 23 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83>Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13 декабря 2000 г. N 285 утверждена Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, предусматривающая, что до пуска в эксплуатацию новых тепловых сетей и систем теплопотребления должны быть проведены их приемо-сдаточные испытания и они должны быть приняты заказчиком от монтажной организации по акту в соответствии с действующими правилами, после чего они должны быть предъявлены для осмотра и допуска в эксплуатацию органу государственного энергетического надзора и теплоснабжающей организации (пункт 4.11). В соответствии с пунктом 4.15 Типовой инструкции новые, полностью законченные строительством, расширяемые и реконструированные тепловые сети и тепловые пункты должны быть приняты в эксплуатацию рабочими и приемочными комиссиями в соответствии с СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Подлежит ли взысканию с заказчика стоимость фактически выполненных работ по договору подряда при отсутствии государственного или муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2026)"...Судами установлено, что согласно договору от 19.12.2013 ООО "ТеплоРесурс" уступило Обществу право требования к Комитету (должник) по обязательству должника по оплате выполненных аварийных работ на наружных тепловых сетях в поселке Текстильщики Тотемского района в размере 1 502 146 руб. 10 коп. по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2012 года формы КС-2 от 25.12.2012.
Подлежит ли взысканию с заказчика стоимость фактически выполненных работ по договору подряда при отсутствии государственного или муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2026)"...Судами установлено, что согласно договору от 19.12.2013 ООО "ТеплоРесурс" уступило Обществу право требования к Комитету (должник) по обязательству должника по оплате выполненных аварийных работ на наружных тепловых сетях в поселке Текстильщики Тотемского района в размере 1 502 146 руб. 10 коп. по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2012 года формы КС-2 от 25.12.2012.