Срок составления протокола разногласий
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок составления протокола разногласий (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2021 N 303-ЭС20-24317 по делу N А73-18990/2019
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора генерального подряда на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку генподрядчик допустил просрочку в выполнении работ по оформлению прав на дополнительный земельный участок, что привело к просрочке работ по разработке проектной и рабочей документации, заключая договор, он полностью ознакомился с условиями производства работ, принял на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды руководствуясь статьями 310, 450.1, 708, 715, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из условий договора, установленных по делу обстоятельств, приняв во внимание заключение договора по итогам открытого, одноэтапного конкурса, документация по которому размещена на официальном сайте в сети "Интернет", установив нарушение генподрядчиком сроков выполнения работ по оформлению прав заказчика на дополнительный земельный участок, предусмотренных Техническим заданием, учитывая отсутствие в протоколе разногласий требований или предложений по изменению проекта договора, в том числе об увеличении по срокам отдельных видов работ, что привело к просрочке работ по разработке проектной и рабочей документации, признали отказ заказчика от договора правомерным.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора генерального подряда на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку генподрядчик допустил просрочку в выполнении работ по оформлению прав на дополнительный земельный участок, что привело к просрочке работ по разработке проектной и рабочей документации, заключая договор, он полностью ознакомился с условиями производства работ, принял на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды руководствуясь статьями 310, 450.1, 708, 715, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из условий договора, установленных по делу обстоятельств, приняв во внимание заключение договора по итогам открытого, одноэтапного конкурса, документация по которому размещена на официальном сайте в сети "Интернет", установив нарушение генподрядчиком сроков выполнения работ по оформлению прав заказчика на дополнительный земельный участок, предусмотренных Техническим заданием, учитывая отсутствие в протоколе разногласий требований или предложений по изменению проекта договора, в том числе об увеличении по срокам отдельных видов работ, что привело к просрочке работ по разработке проектной и рабочей документации, признали отказ заказчика от договора правомерным.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Сторона, получившая проект государственного или муниципального контракта, не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного или муниципального контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного или муниципального контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного или муниципального контракта.
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Сторона, получившая проект государственного или муниципального контракта, не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного или муниципального контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного или муниципального контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного или муниципального контракта.
Статья: Применение внесудебных способов разрешения инвестиционно-строительных споров в контексте изменений процессуального законодательства
(Зайцева Л.И., Рукавишников С.Ю.)
("Вестник Арбитражного суда Московского округа", 2020, N 1)3) максимальная детализация контрактов во избежание возникновения противоречий, причем как в их основной части, так и применительно к согласительным механизмам и подлежащим использованию АРС. В разработках ФИДИК предусмотрена особая структура контракта: общая часть и особенная, в которой можно прописать все необходимые детали, что крайне актуально для российской практики <17>. В этом плане представляет интерес Типовой государственный (муниципальный) контракт на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, разработанный Минстроем России. Его раздел, касающийся порядка разрешения споров, содержит указание на рассмотрение претензий сторон, возникающих в связи с исполнением контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), путем переговоров с оформлением протокола разногласий (максимальный срок досудебного урегулирования - 30 дней). Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке <18>. При такой системе разрешения споров обеспечить бесперебойную реализацию проекта невозможно: даже при условии качественно проработанной проектно-строительной документации, гибкости системы, тщательного подхода к предпроектной деятельности и подготовке участка строительства неизбежны проблемные вопросы и споры на всех этапах жизненного цикла проекта;
(Зайцева Л.И., Рукавишников С.Ю.)
("Вестник Арбитражного суда Московского округа", 2020, N 1)3) максимальная детализация контрактов во избежание возникновения противоречий, причем как в их основной части, так и применительно к согласительным механизмам и подлежащим использованию АРС. В разработках ФИДИК предусмотрена особая структура контракта: общая часть и особенная, в которой можно прописать все необходимые детали, что крайне актуально для российской практики <17>. В этом плане представляет интерес Типовой государственный (муниципальный) контракт на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, разработанный Минстроем России. Его раздел, касающийся порядка разрешения споров, содержит указание на рассмотрение претензий сторон, возникающих в связи с исполнением контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), путем переговоров с оформлением протокола разногласий (максимальный срок досудебного урегулирования - 30 дней). Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке <18>. При такой системе разрешения споров обеспечить бесперебойную реализацию проекта невозможно: даже при условии качественно проработанной проектно-строительной документации, гибкости системы, тщательного подхода к предпроектной деятельности и подготовке участка строительства неизбежны проблемные вопросы и споры на всех этапах жизненного цикла проекта;
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)2. Сторона, получившая проект государственного или муниципального контракта, не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного или муниципального контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного или муниципального контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного или муниципального контракта.
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)2. Сторона, получившая проект государственного или муниципального контракта, не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного или муниципального контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного или муниципального контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного или муниципального контракта.
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)Не позднее следующего рабочего дня после дня составления протокола разногласий по завершении рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника, либо после истечения срока, в течение которого стороны коллективного трудового спора должны достичь соглашения относительно кандидатуры посредника, либо после оформления протокола об отказе сторон или одной из сторон коллективного трудового спора от рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника стороны коллективного трудового спора обязаны провести переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)Не позднее следующего рабочего дня после дня составления протокола разногласий по завершении рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника, либо после истечения срока, в течение которого стороны коллективного трудового спора должны достичь соглашения относительно кандидатуры посредника, либо после оформления протокола об отказе сторон или одной из сторон коллективного трудового спора от рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника стороны коллективного трудового спора обязаны провести переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.