Срок составления протокола разногласий к договору
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок составления протокола разногласий к договору (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2021 N 303-ЭС20-24317 по делу N А73-18990/2019
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора генерального подряда на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку генподрядчик допустил просрочку в выполнении работ по оформлению прав на дополнительный земельный участок, что привело к просрочке работ по разработке проектной и рабочей документации, заключая договор, он полностью ознакомился с условиями производства работ, принял на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды руководствуясь статьями 310, 450.1, 708, 715, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из условий договора, установленных по делу обстоятельств, приняв во внимание заключение договора по итогам открытого, одноэтапного конкурса, документация по которому размещена на официальном сайте в сети "Интернет", установив нарушение генподрядчиком сроков выполнения работ по оформлению прав заказчика на дополнительный земельный участок, предусмотренных Техническим заданием, учитывая отсутствие в протоколе разногласий требований или предложений по изменению проекта договора, в том числе об увеличении по срокам отдельных видов работ, что привело к просрочке работ по разработке проектной и рабочей документации, признали отказ заказчика от договора правомерным.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора генерального подряда на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку генподрядчик допустил просрочку в выполнении работ по оформлению прав на дополнительный земельный участок, что привело к просрочке работ по разработке проектной и рабочей документации, заключая договор, он полностью ознакомился с условиями производства работ, принял на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды руководствуясь статьями 310, 450.1, 708, 715, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из условий договора, установленных по делу обстоятельств, приняв во внимание заключение договора по итогам открытого, одноэтапного конкурса, документация по которому размещена на официальном сайте в сети "Интернет", установив нарушение генподрядчиком сроков выполнения работ по оформлению прав заказчика на дополнительный земельный участок, предусмотренных Техническим заданием, учитывая отсутствие в протоколе разногласий требований или предложений по изменению проекта договора, в том числе об увеличении по срокам отдельных видов работ, что привело к просрочке работ по разработке проектной и рабочей документации, признали отказ заказчика от договора правомерным.
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2023 N 14АП-10873/2022 по делу N А66-10974/2022
Требование: О взыскании задолженности за оказанные услуги по транспортировке ливневых сточных вод, неустойки.
Решение: Решение первой инстанции отменено. В удовлетворении требования отказано.Ответчик в установленный срок надлежащим образом оформленный договор на транспортировку ливневых сточных вод или протокол разногласий в адрес истца не направил.
Требование: О взыскании задолженности за оказанные услуги по транспортировке ливневых сточных вод, неустойки.
Решение: Решение первой инстанции отменено. В удовлетворении требования отказано.Ответчик в установленный срок надлежащим образом оформленный договор на транспортировку ливневых сточных вод или протокол разногласий в адрес истца не направил.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая"
(Гришаев С.П., Свит Ю.П., Богачева Т.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)3. Согласно п. 3 комментируемой статьи сторона, получившая проект договора поставки для государственных или муниципальных нужд, обязана подписать его и отправить другой стороне в течение тридцатидневного срока. В случае несогласия с определенными условиями договора составляется протокол разногласий, который направляется вместе с подписанным экземпляром договора другой стороне.
(Гришаев С.П., Свит Ю.П., Богачева Т.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)3. Согласно п. 3 комментируемой статьи сторона, получившая проект договора поставки для государственных или муниципальных нужд, обязана подписать его и отправить другой стороне в течение тридцатидневного срока. В случае несогласия с определенными условиями договора составляется протокол разногласий, который направляется вместе с подписанным экземпляром договора другой стороне.
Путеводитель по судебной практике. Товарный и коммерческий кредитПунктом 6.4 договора с учетом протокола разногласий от 13.11.2012, предусмотрено, что при нарушении срока возврата суммы, составляющей коммерческий кредит (возникает в случае просрочки оплаты отгруженного товара), покупатель и (или) поручитель, уплачивает продавцу проценты за пользование кредитом в размере 0,15% от суммы коммерческого кредита за каждый день просрочки его возврата. В случае оплаты возникшей задолженности частями в первую очередь оплачиваются проценты за пользование коммерческим кредитом, а затем - основная сумма долга.
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение тридцати дней со дня получения проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой стороне.
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение тридцати дней со дня получения проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой стороне.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
(ред. от 29.11.2023)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в заявке, в течение 30 дней со дня получения от сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения. В случае непоступления в течение указанного срока в адрес гарантирующего поставщика подписанного заявителем проекта договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней по истечении указанного срока обязан уведомить о таком непоступлении заявителя, а заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить гарантирующему поставщику сведения, подтверждающие факт направления гарантирующему поставщику проекта договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) в адрес гарантирующего поставщика в указанный срок.
(ред. от 29.11.2023)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в заявке, в течение 30 дней со дня получения от сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения. В случае непоступления в течение указанного срока в адрес гарантирующего поставщика подписанного заявителем проекта договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней по истечении указанного срока обязан уведомить о таком непоступлении заявителя, а заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить гарантирующему поставщику сведения, подтверждающие факт направления гарантирующему поставщику проекта договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) в адрес гарантирующего поставщика в указанный срок.