Расчеты штрафы нарушение условий
Подборка наиболее важных документов по запросу Расчеты штрафы нарушение условий (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 331 "Форма соглашения о неустойке" ГК РФ"Суды правомерно указали, что в отсутствие внесения изменений в договоры, в отсутствие распространения внесенных изменений в приложение N 2 Правил на правоотношения возникшие до таких изменений по договорам предоставления субсидий на "возмещение затрат", а также исходя из того, что начиная с сентября 2017 года, в том числе с даты внесения изменений в Правила (01.02.2018), и до настоящего времени ответчик не получал субсидии ни на "финансовое обеспечение", ни на "возмещение затрат", условия о штрафных санкциях в договорах в силу статей 330, 331, 421, 431 Гражданского кодекса Российской Федерации не согласованы, так как на предполагаемую истцом дату нарушения условий предоставления субсидии ответчиком расчет размера штрафа, применяемого к российским организациям, получившим субсидию на "возмещение затрат", условиями приложения N 2 или приложения N 3 Правил не установлено."
Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2022 N 306-ЭС22-2864 по делу N А65-4248/2020
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по требованию о взыскании неустойки и штрафа по договору субподряда, убытков и встречному требованию о взыскании долга по договору субподряда, неустойки.
Обжалуемый результат спора: 1) Основное требование удовлетворено в части, поскольку истцом несвоевременно исполнено встречное обязательство по передаче давальческого материала и проектно-сметной документации, размер санкций скорректирован, размер убытков снижен; 2) Встречное требование удовлетворено, поскольку наличие задолженности установлено.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.По первоначальному исковому заявлению суды, установив все обстоятельства, влияющие на размер неустойки (правильность расчета, наличие условий в силу статей 404 Гражданского кодекса Российской Федерации для уменьшения ее размера), признали размер неустойки за нарушение субподрядчиком сроков выполнения работ равным 300 000 рублей, размер штрафа за просрочку сдачи исполнительно-технической документации равным 250 000 рублей. Также установив все обстоятельства, связанные с использование ответчиком давальческого материала при выполнении работ, суды сочли доказанным причинение истцу убытков, связанных с невозвращением и отсутствием доказательств использования давальческого материала на сумму 1 326 996 рублей 49 копеек. При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об удовлетворении первоначальных требований частично, в сумме 1 876 996 рублей 49 копеек.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по требованию о взыскании неустойки и штрафа по договору субподряда, убытков и встречному требованию о взыскании долга по договору субподряда, неустойки.
Обжалуемый результат спора: 1) Основное требование удовлетворено в части, поскольку истцом несвоевременно исполнено встречное обязательство по передаче давальческого материала и проектно-сметной документации, размер санкций скорректирован, размер убытков снижен; 2) Встречное требование удовлетворено, поскольку наличие задолженности установлено.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.По первоначальному исковому заявлению суды, установив все обстоятельства, влияющие на размер неустойки (правильность расчета, наличие условий в силу статей 404 Гражданского кодекса Российской Федерации для уменьшения ее размера), признали размер неустойки за нарушение субподрядчиком сроков выполнения работ равным 300 000 рублей, размер штрафа за просрочку сдачи исполнительно-технической документации равным 250 000 рублей. Также установив все обстоятельства, связанные с использование ответчиком давальческого материала при выполнении работ, суды сочли доказанным причинение истцу убытков, связанных с невозвращением и отсутствием доказательств использования давальческого материала на сумму 1 326 996 рублей 49 копеек. При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об удовлетворении первоначальных требований частично, в сумме 1 876 996 рублей 49 копеек.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению договораРазмер штрафа может быть определен указанием либо конкретной суммы, подлежащей уплате в случае нарушения условий договора, либо способа его расчета (например, в процентах от цены товара).
Тематический выпуск: Сложные операции и сделки: бухгалтерский учет, документооборот, применение ККТ
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 11)Описание ситуации: При расчете приведенной стоимости будущих арендных платежей Обществом не может быть определена ставка дисконтирования в соответствии с абз. 1 п. 15 ФСБУ 25/2018, поэтому изначально применяется ставка дисконтирования, установленная договором для расчета штрафных санкций при нарушении условий договора.
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 11)Описание ситуации: При расчете приведенной стоимости будущих арендных платежей Обществом не может быть определена ставка дисконтирования в соответствии с абз. 1 п. 15 ФСБУ 25/2018, поэтому изначально применяется ставка дисконтирования, установленная договором для расчета штрафных санкций при нарушении условий договора.
Нормативные акты
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)1) представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата на основании такой налоговой декларации (расчета) суммы налога (сбора, страхового взноса), не уплаченной вследствие нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уплата соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмотренных статьей 81 Налогового кодекса Российской Федерации;
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)1) представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата на основании такой налоговой декларации (расчета) суммы налога (сбора, страхового взноса), не уплаченной вследствие нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уплата соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмотренных статьей 81 Налогового кодекса Российской Федерации;
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н
(ред. от 08.11.2010)
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, - в корреспонденции со счетами учета расчетов;
(ред. от 08.11.2010)
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, - в корреспонденции со счетами учета расчетов;