ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о проверке достоверности определения сметной стоимости
Подборка наиболее важных документов по запросу ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о проверке достоверности определения сметной стоимости (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 49 "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, в границах Байкальской природной территории и в Арктической зоне Российской Федерации" Градостроительного кодекса РФ"Суды исходили из того, у истца отсутствуют правовые основания для привлечения Ответчика к имущественной ответственности за просрочку этапа работ получение положительного заключения Государственной экспертизы, поскольку исходя из статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, Административного регламента предоставления Минобороны России государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости капитального строительства объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны РФ от 06.07.2012 N 1700, заявителем на предоставление услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий является заказчик, обратившийся с заявлением."
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2024 N 19АП-3542/2023 по делу N А36-10430/2021
Требование: О взыскании задолженности по оплате выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, изыскательских работ и прохождению государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и государственной экспертизы проектной документации по объекту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Положения пункта 4.1 контракта предусматривают, что исполнитель обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение N 1) передать заказчику надлежащим образом оформленную: проектно-сметную документацию, прошедшую проверку в государственной экспертизе и рабочую документацию в виде печатных брошюр в количестве 4 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на электронном носителе РС CD-ROM в количестве 1 экземпляра; положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы проектной документации в виде печатных брошюр в количестве 3 экземпляров; положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости в виде печатных брошюр в количестве 3 экземпляров. Заказчик по контракту, в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанной документации рассматривает ее и направляет исполнителю по контракту, подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ с указанием соответствующих причин от приема с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
Требование: О взыскании задолженности по оплате выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, изыскательских работ и прохождению государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и государственной экспертизы проектной документации по объекту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Положения пункта 4.1 контракта предусматривают, что исполнитель обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение N 1) передать заказчику надлежащим образом оформленную: проектно-сметную документацию, прошедшую проверку в государственной экспертизе и рабочую документацию в виде печатных брошюр в количестве 4 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на электронном носителе РС CD-ROM в количестве 1 экземпляра; положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы проектной документации в виде печатных брошюр в количестве 3 экземпляров; положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости в виде печатных брошюр в количестве 3 экземпляров. Заказчик по контракту, в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанной документации рассматривает ее и направляет исполнителю по контракту, подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ с указанием соответствующих причин от приема с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Затраты на предоставление независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта на выполнение строительных работ
(Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2024, N 3)Многие специалисты в сфере закупок, регулярно сталкивающиеся с закупками строительных работ, не являются заодно специалистами еще и в сметном деле. Для таких закупщиков сводный сметный расчет - своего рода черный ящик: в качестве отправной точки для расчета НМЦК, ЦКЕП выступает сумма, указанная в положительном заключении о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, а как устроена (из чего складывается) эта сумма, в общем-то, мало кого волнует. А зря, ведь некоторые элементы сводного сметного расчета напрямую связаны с условиями планируемой закупки.
(Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2024, N 3)Многие специалисты в сфере закупок, регулярно сталкивающиеся с закупками строительных работ, не являются заодно специалистами еще и в сметном деле. Для таких закупщиков сводный сметный расчет - своего рода черный ящик: в качестве отправной точки для расчета НМЦК, ЦКЕП выступает сумма, указанная в положительном заключении о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, а как устроена (из чего складывается) эта сумма, в общем-то, мало кого волнует. А зря, ведь некоторые элементы сводного сметного расчета напрямую связаны с условиями планируемой закупки.
Нормативные акты
Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ
(ред. от 21.11.2022)
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"6) представлено положительное заключение о проведении государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов недвижимости (капитального строительства) и линейных объектов, подлежащих созданию (строительству) либо реконструкции в рамках инвестиционного проекта;
(ред. от 21.11.2022)
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"6) представлено положительное заключение о проведении государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов недвижимости (капитального строительства) и линейных объектов, подлежащих созданию (строительству) либо реконструкции в рамках инвестиционного проекта;