Подрядчик не приостановил работы
Подборка наиболее важных документов по запросу Подрядчик не приостановил работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Что нужно учесть заказчику при реализации проектов
(Авдеева И.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)- общество-подрядчик, даже обнаружив недостатки проекта, не приостанавливало работы по монтажу, не уведомляло заказчика о возможных неблагоприятных для заказчика последствиях;
(Авдеева И.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)- общество-подрядчик, даже обнаружив недостатки проекта, не приостанавливало работы по монтажу, не уведомляло заказчика о возможных неблагоприятных для заказчика последствиях;
Готовое решение: Что делать заказчику в случае некачественного выполнения работ подрядчиком
(КонсультантПлюс, 2026)Однако исходя из п. 2 ст. 716 ГК РФ, если подрядчик нарушит предусмотренный п. 1 ст. 716 ГК РФ порядок (не предупредит заказчика, не приостановит работу), в дальнейшем он не сможет ссылаться на указанные обстоятельства. Полагаем, это означает, что он будет нести ответственность за недостатки выполненной работы и, как следствие, заказчик сможет предъявить ему требования об устранении недостатков.
(КонсультантПлюс, 2026)Однако исходя из п. 2 ст. 716 ГК РФ, если подрядчик нарушит предусмотренный п. 1 ст. 716 ГК РФ порядок (не предупредит заказчика, не приостановит работу), в дальнейшем он не сможет ссылаться на указанные обстоятельства. Полагаем, это означает, что он будет нести ответственность за недостатки выполненной работы и, как следствие, заказчик сможет предъявить ему требования об устранении недостатков.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 112 "Заключительные положения" Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""Таким образом, только при соблюдении совокупности условий, установленных нормами Закона N 44-ФЗ, существенные условия контракта, могли быть изменены исключительно по соглашению сторон по причине невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, однако такого соглашения между сторонами достигнуто не было, подрядчик работы не приостановил, с исковым требованием в арбитражный суд о внесении изменении в контракт с учетом приведенных в обосновании иска доводов не обращался."
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Бурение скважин
(КонсультантПлюс, 2026)Суд может не уменьшить размер взыскиваемых с подрядчика убытков заказчика, возникших в результате инцидента при бурении скважины, даже если действия заказчика по отзыву супервайзерского контроля способствовали инциденту, но подрядчик не приостановил работы в связи с отсутствием такого контроля
(КонсультантПлюс, 2026)Суд может не уменьшить размер взыскиваемых с подрядчика убытков заказчика, возникших в результате инцидента при бурении скважины, даже если действия заказчика по отзыву супервайзерского контроля способствовали инциденту, но подрядчик не приостановил работы в связи с отсутствием такого контроля
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание суммы неосновательного обогащения при отсутствии контракта по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли взыскать стоимость работ, услуг, не предусмотренных контрактом, заключенным по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Подрядчик не приостановил работы и не уведомил заказчика о необходимости дополнительных работ. Не доказано, что эти работы были срочными и их невыполнение могло привести к угрозе жизни или здоровью людей. Спорные работы не были согласованы сторонами в контракте. Заказчик не обязан оплачивать работы, если они выполнены без его согласия.
Можно ли взыскать стоимость работ, услуг, не предусмотренных контрактом, заключенным по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Подрядчик не приостановил работы и не уведомил заказчика о необходимости дополнительных работ. Не доказано, что эти работы были срочными и их невыполнение могло привести к угрозе жизни или здоровью людей. Спорные работы не были согласованы сторонами в контракте. Заказчик не обязан оплачивать работы, если они выполнены без его согласия.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Считается ли, что подрядчик нарушил договор подряда, если он просрочил выполнение работ вследствие неуплаты заказчиком аванса или неисполнения иных встречных обязательств
(КонсультантПлюс, 2026)Довод о неприостановлении подрядчиком в порядке статьи 716 ГК РФ выполнения работ подлежит отклонению, поскольку то, что подрядчик не приостановил выполнение работ, не свидетельствует об исполнении обязанности заказчика по передаче исходной разрешительной документации по пункту 4.1.1 договора.
Считается ли, что подрядчик нарушил договор подряда, если он просрочил выполнение работ вследствие неуплаты заказчиком аванса или неисполнения иных встречных обязательств
(КонсультантПлюс, 2026)Довод о неприостановлении подрядчиком в порядке статьи 716 ГК РФ выполнения работ подлежит отклонению, поскольку то, что подрядчик не приостановил выполнение работ, не свидетельствует об исполнении обязанности заказчика по передаче исходной разрешительной документации по пункту 4.1.1 договора.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2026)Вывод из судебной практики: если подрядчик не приостановил работы, несмотря на неисполнение заказчиком своих обязательств, то размер ответственности подрядчика за нарушения договора может быть снижен на основании п. 1 ст. 404 ГК РФ (ввиду наличия вины заказчика).
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2026)Вывод из судебной практики: если подрядчик не приостановил работы, несмотря на неисполнение заказчиком своих обязательств, то размер ответственности подрядчика за нарушения договора может быть снижен на основании п. 1 ст. 404 ГК РФ (ввиду наличия вины заказчика).