Продление срока договора технологического присоединения
Подборка наиболее важных документов по запросу Продление срока договора технологического присоединения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Изменение срока выполнения работ (оказания услуг) при закупках по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)"...публичное акционерное общество... (Сетевая организация...) [истец - ред.] обратилось... с иском... к... МКУ... [ответчик - ред.] о внесении изменений в договор об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства... продлив срок оказания услуги и действия технических условий до...
(КонсультантПлюс, 2025)"...публичное акционерное общество... (Сетевая организация...) [истец - ред.] обратилось... с иском... к... МКУ... [ответчик - ред.] о внесении изменений в договор об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства... продлив срок оказания услуги и действия технических условий до...
Перспективы и риски арбитражного спора: Технологическое присоединение к электрическим сетям: Исполнитель хочет взыскать неустойку в связи с нарушением Заказчиком сроков осуществления мероприятий, предусмотренных техническими условиями по договору технологического присоединения к электрическим сетям
(КонсультантПлюс, 2025)Исполнителем не доказан факт нарушения Заказчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению: в качестве последствий невыполнения Заказчиком своей части работ договором согласована возможность продления срока действия технических условий без взимания дополнительной платы
(КонсультантПлюс, 2025)Исполнителем не доказан факт нарушения Заказчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению: в качестве последствий невыполнения Заказчиком своей части работ договором согласована возможность продления срока действия технических условий без взимания дополнительной платы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Нарушение срока технологического присоединения к электрическим сетям: новые риски для сетевых организаций
(Бауэр Р.Э.)
("Конкурентное право", 2025, N 3)Необходимо отметить, что к моменту опубликования Обзора ВС РФ диспозитивный подход был преобладающим в российской судебной практике. Даже несмотря на последовательную приверженность антимонопольными органами императивного подхода, у сетевых организаций в сфере электроэнергетики существовали возможности заключения дополнительных соглашений с продлением сроков технологического присоединения. Следовательно, появление разъяснений, содержащихся в п. 1 Обзора ВС РФ, может сказаться негативным образом на тенденциях привлечения сетевых организаций к административной ответственности за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Скорее всего, судами за основу будет принято буквальное толкование указанной позиции ВС РФ, вследствие чего заключение любого дополнительного соглашения между сетевой организацией и заявителем о продлении сроков технологического присоединения будет признано противоречащим публичному характеру договора и ничтожным в силу императивности положений подп. "б" п. 16 Правил N 861.
(Бауэр Р.Э.)
("Конкурентное право", 2025, N 3)Необходимо отметить, что к моменту опубликования Обзора ВС РФ диспозитивный подход был преобладающим в российской судебной практике. Даже несмотря на последовательную приверженность антимонопольными органами императивного подхода, у сетевых организаций в сфере электроэнергетики существовали возможности заключения дополнительных соглашений с продлением сроков технологического присоединения. Следовательно, появление разъяснений, содержащихся в п. 1 Обзора ВС РФ, может сказаться негативным образом на тенденциях привлечения сетевых организаций к административной ответственности за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Скорее всего, судами за основу будет принято буквальное толкование указанной позиции ВС РФ, вследствие чего заключение любого дополнительного соглашения между сетевой организацией и заявителем о продлении сроков технологического присоединения будет признано противоречащим публичному характеру договора и ничтожным в силу императивности положений подп. "б" п. 16 Правил N 861.
Статья: Технологическое присоединение объектов заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения
(Скрыпник Д.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Вопрос N 11: Возможно ли продление срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению для ТСО?
(Скрыпник Д.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Вопрос N 11: Возможно ли продление срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению для ТСО?
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
(ред. от 20.08.2025)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"16(8). В случаях, установленных настоящими Правилами, когда строительство объектов электросетевого хозяйства на земельном участке заявителя осуществляется сетевой организацией, при исполнении договора заявитель в течение 30 календарных дней со дня заключения договора, если больший срок не согласован между заявителем и сетевой организацией, обязан направить в адрес сетевой организации письменное согласие правообладателей пересекаемых в соответствии с техническими условиями существующих линейных объектов, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных в границах земельного участка заявителя, на осуществление строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, расположенных (которые будут располагаться) на земельном участке заявителя в соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору, а также, в случае если заявитель не является собственником указанного земельного участка, - письменное согласие собственника земельного участка, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя, на осуществление строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, расположенных (которые будут располагаться) на земельном участке заявителя в соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору, на безвозмездной основе обеспечить сетевой организации возможность осуществления необходимых в соответствии с техническими условиями и разработанной сетевой организацией проектной документацией строительно-монтажных работ в границах земельного участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а также безвозмездное размещение на основании публичного сервитута и безвозмездный беспрепятственный доступ на земельный участок в целях эксплуатации построенных сетевой организацией на участке заявителя объектов электросетевого хозяйства, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. В случае ненаправления заявителем в адрес сетевой организации предусмотренных настоящим пунктом письменных согласий правообладателей существующих линейных объектов и собственника земельного участка в течение 30 календарных дней или большего срока, при условии согласования такого срока между заявителем и сетевой организацией, предельный срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору продлевается на срок предоставления в адрес сетевой организации таких письменных согласий.
(ред. от 20.08.2025)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"16(8). В случаях, установленных настоящими Правилами, когда строительство объектов электросетевого хозяйства на земельном участке заявителя осуществляется сетевой организацией, при исполнении договора заявитель в течение 30 календарных дней со дня заключения договора, если больший срок не согласован между заявителем и сетевой организацией, обязан направить в адрес сетевой организации письменное согласие правообладателей пересекаемых в соответствии с техническими условиями существующих линейных объектов, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных в границах земельного участка заявителя, на осуществление строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, расположенных (которые будут располагаться) на земельном участке заявителя в соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору, а также, в случае если заявитель не является собственником указанного земельного участка, - письменное согласие собственника земельного участка, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя, на осуществление строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, расположенных (которые будут располагаться) на земельном участке заявителя в соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору, на безвозмездной основе обеспечить сетевой организации возможность осуществления необходимых в соответствии с техническими условиями и разработанной сетевой организацией проектной документацией строительно-монтажных работ в границах земельного участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а также безвозмездное размещение на основании публичного сервитута и безвозмездный беспрепятственный доступ на земельный участок в целях эксплуатации построенных сетевой организацией на участке заявителя объектов электросетевого хозяйства, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. В случае ненаправления заявителем в адрес сетевой организации предусмотренных настоящим пунктом письменных согласий правообладателей существующих линейных объектов и собственника земельного участка в течение 30 календарных дней или большего срока, при условии согласования такого срока между заявителем и сетевой организацией, предельный срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору продлевается на срок предоставления в адрес сетевой организации таких письменных согласий.
Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547
(ред. от 17.09.2024)
"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"58(1). В случае поступления в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил обращения заявителя менее чем за 60 дней до окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренного договором о подключении, исполнитель продлевает срок технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении.
(ред. от 17.09.2024)
"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"58(1). В случае поступления в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил обращения заявителя менее чем за 60 дней до окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренного договором о подключении, исполнитель продлевает срок технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении.
Вопрос: Какая предусмотрена процедура технологического присоединения по индивидуальному проекту в случае необходимости урегулирования отношений со смежной сетевой организацией?
("Официальный сайт ФАС России", 2021)Однако в соответствии с пунктом 30.5 Правил, в случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации необходимо в том числе подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя. Уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.
("Официальный сайт ФАС России", 2021)Однако в соответствии с пунктом 30.5 Правил, в случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации необходимо в том числе подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя. Уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.
Статья: Обзор практики применения наказания, предусмотренного статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении сетевых организаций при осуществлении ими технологического присоединения
(Смагин А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)<1> ПАО "Россети Юг" в январе - мае 2022 года заключило почти 6,2 тыс. договоров технологического присоединения, что на 16,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ компании. Заявленная суммарная мощность составляет 207,6 МВт. За пять месяцев "Россети Юг" исполнили обязательства по 5,8 тыс. договорам технологического присоединения к своим электросетям (рост в 2,1 раза), предоставив новым потребителям 150,7 МВт мощности (рост в 1,5 раза). См.: https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rosseti-yug-za-5-mesyacev-uvelichili-kolichestvo-zaklyuchennyh-dogovorov-tehprisoedineniya-na-16.
(Смагин А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)<1> ПАО "Россети Юг" в январе - мае 2022 года заключило почти 6,2 тыс. договоров технологического присоединения, что на 16,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ компании. Заявленная суммарная мощность составляет 207,6 МВт. За пять месяцев "Россети Юг" исполнили обязательства по 5,8 тыс. договорам технологического присоединения к своим электросетям (рост в 2,1 раза), предоставив новым потребителям 150,7 МВт мощности (рост в 1,5 раза). См.: https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rosseti-yug-za-5-mesyacev-uvelichili-kolichestvo-zaklyuchennyh-dogovorov-tehprisoedineniya-na-16.
"Договоры в сфере организации снабжения электрической энергией в Российской Федерации: монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Крассов Е.О.)
("НОРМА", 2025)Согласно требованиям п. 15 Правил технологического присоединения сетевая организация по общему правилу направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в двух экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки. При необходимости согласования технических условий с системным оператором указанный срок увеличивается на срок такого согласования, о чем уведомляется заявитель. Указанные документы в этом случае направляются заявителю не позднее трех рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Крассов Е.О.)
("НОРМА", 2025)Согласно требованиям п. 15 Правил технологического присоединения сетевая организация по общему правилу направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в двух экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки. При необходимости согласования технических условий с системным оператором указанный срок увеличивается на срок такого согласования, о чем уведомляется заявитель. Указанные документы в этом случае направляются заявителю не позднее трех рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.