Приостановка работ в связи с погодными условиями
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановка работ в связи с погодными условиями (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2023 N 21АП-2825/2023 по делу N А83-10762/2022
Требование: О взыскании неустойки по договору на проведение работ.
Решение: Требование удовлетворено в части.Принимая решение о частичном удовлетворении иска, суд первой инстанции, руководствуясь нормами главы 37, статьями 329, 330, 333 ГК РФ, исходил из того, что подрядчиком допущена просрочка в выполнении работ, а журнал уведомлений заказчика о приостановке работ, связанных с ухудшением погодных условий, не может являться надлежащим уведомлением заказчика о приостановлениие производства работ по смыслу статьи 716 ГК РФ, и основанием для изменения сроков, согласованных сторонами в Договоре. Таким образом, у заказчика на основании пунктов 10.1, 10.3 и 10.4 Договора возникло право на предъявление требования об уплате неустойки.
Требование: О взыскании неустойки по договору на проведение работ.
Решение: Требование удовлетворено в части.Принимая решение о частичном удовлетворении иска, суд первой инстанции, руководствуясь нормами главы 37, статьями 329, 330, 333 ГК РФ, исходил из того, что подрядчиком допущена просрочка в выполнении работ, а журнал уведомлений заказчика о приостановке работ, связанных с ухудшением погодных условий, не может являться надлежащим уведомлением заказчика о приостановлениие производства работ по смыслу статьи 716 ГК РФ, и основанием для изменения сроков, согласованных сторонами в Договоре. Таким образом, у заказчика на основании пунктов 10.1, 10.3 и 10.4 Договора возникло право на предъявление требования об уплате неустойки.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Административная ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение контракта
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 4)Правовая оценка областного суда: нижестоящие суды не учли пояснения подрядчика о том, что работы по контракту не были закончены в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Калязинского района Тверской области (минусовая температура, мокрый снег). Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области было направлено обязательное для всех подрядных организаций письмо-предписание о приостановлении ремонтных работ до наступления благоприятных погодных условий. Согласно положениям СНиП 3.06.03-85 такие условия могли наступить только весной при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 4)Правовая оценка областного суда: нижестоящие суды не учли пояснения подрядчика о том, что работы по контракту не были закончены в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Калязинского района Тверской области (минусовая температура, мокрый снег). Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области было направлено обязательное для всех подрядных организаций письмо-предписание о приостановлении ремонтных работ до наступления благоприятных погодных условий. Согласно положениям СНиП 3.06.03-85 такие условия могли наступить только весной при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.
Готовое решение: Как оформить дополнительные работы по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2024)Дополнительные работы нужно было провести немедленно, поскольку с учетом погодных условий, имевших место 11.03.2024, приостановление работ могло привести к повреждению здания, в частности к затоплению помещений в нем. Генеральный директор ООО "Альфа" был уведомлен по телефонной связи о необходимости срочного проведения работ.
(КонсультантПлюс, 2024)Дополнительные работы нужно было провести немедленно, поскольку с учетом погодных условий, имевших место 11.03.2024, приостановление работ могло привести к повреждению здания, в частности к затоплению помещений в нем. Генеральный директор ООО "Альфа" был уведомлен по телефонной связи о необходимости срочного проведения работ.
Нормативные акты
"Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2024 - 2026 годы"
(утв. Минстроем России, Профессиональным союзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, Общероссийским межотраслевым объединением работодателей "Российский Союз строителей" 05.04.2024)5.12. В случае приостановки работы по погодным условиям работников, по возможности, следует переводить на другие работы с сохранением среднего заработка, а при отсутствии такой возможности перерыв в работе оплачивать как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее тарифной ставки (оклада), установленной работнику.
(утв. Минстроем России, Профессиональным союзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, Общероссийским межотраслевым объединением работодателей "Российский Союз строителей" 05.04.2024)5.12. В случае приостановки работы по погодным условиям работников, по возможности, следует переводить на другие работы с сохранением среднего заработка, а при отсутствии такой возможности перерыв в работе оплачивать как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее тарифной ставки (оклада), установленной работнику.