Низкая температура как форс-Мажорное обстоятельство
Подборка наиболее важных документов по запросу Низкая температура как форс-Мажорное обстоятельство (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Форма: Договор о размещении рекламы и об обслуживании рекламных конструкций
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)7.1. Исполнитель не несет ответственности за задержку размещения Рекламы Заказчика в случае, если невозможность монтажа вызвана ненадлежащим качеством макета Рекламы, а также в связи с погодными условиями (ливневые дожди, ветер свыше _____ м/с, температура воздуха ниже _____ и т.д.) и в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)7.1. Исполнитель не несет ответственности за задержку размещения Рекламы Заказчика в случае, если невозможность монтажа вызвана ненадлежащим качеством макета Рекламы, а также в связи с погодными условиями (ливневые дожди, ветер свыше _____ м/с, температура воздуха ниже _____ и т.д.) и в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.).
Форма: Договор подряда на проведение работ по межеванию земельного участка
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)6.6. Подрядчик не несет ответственности за несовпадение границ земельных участков, возникших вследствие выполнения работ по межеванию земельного участка иными землеустроительными организациями при неблагоприятных климатических условиях (температура ниже _____ градусов C), подтвержденных справкой уполномоченного органа, срок выполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)6.6. Подрядчик не несет ответственности за несовпадение границ земельных участков, возникших вследствие выполнения работ по межеванию земельного участка иными землеустроительными организациями при неблагоприятных климатических условиях (температура ниже _____ градусов C), подтвержденных справкой уполномоченного органа, срок выполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.
Судебная практика
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2024 N 06АП-830/2024 по делу N А04-9095/2023
Требование: О взыскании пени за просрочку выполнения работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
Решение: Требование удовлетворено.Судом отмечается, что критически низкие температуры наблюдались в январе 2023 года, с 01.02.2023-08.02.2023 составляли от - 30 °C до 34,2 °C, то есть за согласованными сроками выполнения работ. Допустив просрочку, подрядчик своими действиями/бездействием вызвал необходимость работ в зимний период, что не исключает ответственность подрядчика. Наступление зимнего периода и климатическое понижение температур в соответствии с регионом выполнения работ, не является обстоятельством непреодолимой силы, не известным подрядчику 12.09.2022.
Требование: О взыскании пени за просрочку выполнения работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
Решение: Требование удовлетворено.Судом отмечается, что критически низкие температуры наблюдались в январе 2023 года, с 01.02.2023-08.02.2023 составляли от - 30 °C до 34,2 °C, то есть за согласованными сроками выполнения работ. Допустив просрочку, подрядчик своими действиями/бездействием вызвал необходимость работ в зимний период, что не исключает ответственность подрядчика. Наступление зимнего периода и климатическое понижение температур в соответствии с регионом выполнения работ, не является обстоятельством непреодолимой силы, не известным подрядчику 12.09.2022.
Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2020 N 306-ЭС20-6610 по делу N А72-5982/2019
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об отмене предписания контролирующего органа.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку оспариваемое предписание контролирующего органа признано соответствующим требованиям законодательства, так как управляющая компания не приняла своевременных и достаточных мер для оказания качественной коммунальной услуги горячего водоснабжения и установления причин ее ненадлежащего предоставления в квартире многоквартирного дома.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Доказательств исполнения обществом обязанности по обеспечению потребителей горячим водоснабжением надлежащего качества, принятия своевременных, действенных и достаточных мер для обеспечения нормативного уровня коммунальной услуги горячего водоснабжения, а также нарушения качества предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению вследствие аварии или других обстоятельств непреодолимой силы, материалы дела не содержат.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об отмене предписания контролирующего органа.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку оспариваемое предписание контролирующего органа признано соответствующим требованиям законодательства, так как управляющая компания не приняла своевременных и достаточных мер для оказания качественной коммунальной услуги горячего водоснабжения и установления причин ее ненадлежащего предоставления в квартире многоквартирного дома.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Доказательств исполнения обществом обязанности по обеспечению потребителей горячим водоснабжением надлежащего качества, принятия своевременных, действенных и достаточных мер для обеспечения нормативного уровня коммунальной услуги горячего водоснабжения, а также нарушения качества предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению вследствие аварии или других обстоятельств непреодолимой силы, материалы дела не содержат.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Особенности договора купли-продажи будущей недвижимой вещи
(КонсультантПлюс, 2025)Также учтите, что такие экстремальные погодные явления, как ураган, паводок и прочее, при определенных условиях могут признаваться обстоятельством непреодолимой силы. В связи с этим вы дополнительно можете предусмотреть в договоре ряд условий именно на случай наступления таких обстоятельств.
(КонсультантПлюс, 2025)Также учтите, что такие экстремальные погодные явления, как ураган, паводок и прочее, при определенных условиях могут признаваться обстоятельством непреодолимой силы. В связи с этим вы дополнительно можете предусмотреть в договоре ряд условий именно на случай наступления таких обстоятельств.
Статья: Об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре) в контрактной системе
(Удалихин А.)
("Прогосзаказ.рф", 2019, N 12)В решении Арбитражного суда Республики Коми от 02.05.2017 по делу N А29-25/2017 <17> суд пришел к следующим выводам. Решение о заключении контракта на выполнение работ в осенний период с неустойчивой погодой и возможностью выпадения осадков, равно как и последующие решения, принимаемые обществом в ходе исполнения контракта, относятся к риску осуществления им самостоятельной коммерческой деятельности с наступлением соответствующих последствий, в т.ч. неблагоприятных. Судами установлено, что в период проведения работ (с 30.09.2016 по 31.10.2016) погодные условия (низкая температура воздуха, осадки в виде дождя) являлись обычными для климатической зоны города Воркуты (район Крайнего Севера за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты) и правильно не отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.
(Удалихин А.)
("Прогосзаказ.рф", 2019, N 12)В решении Арбитражного суда Республики Коми от 02.05.2017 по делу N А29-25/2017 <17> суд пришел к следующим выводам. Решение о заключении контракта на выполнение работ в осенний период с неустойчивой погодой и возможностью выпадения осадков, равно как и последующие решения, принимаемые обществом в ходе исполнения контракта, относятся к риску осуществления им самостоятельной коммерческой деятельности с наступлением соответствующих последствий, в т.ч. неблагоприятных. Судами установлено, что в период проведения работ (с 30.09.2016 по 31.10.2016) погодные условия (низкая температура воздуха, осадки в виде дождя) являлись обычными для климатической зоны города Воркуты (район Крайнего Севера за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты) и правильно не отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 07.03.2025 N 293
"О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами"
(вместе с "Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами")20. В случае предоставления в расчетном периоде потребителю (уполномоченной организации) услуг с отклонениями, превышающими 2 дня единовременно (при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже) и 1 день единовременно (при среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C), начиная со дня, следующего за днем, когда должен был быть осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов, размер платы за услуги за такой расчетный период снижается за каждый день отклонения на 3,3 процента размера платы, определенного за расчетный период, в котором произошло указанное отклонение.
"О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами"
(вместе с "Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами")20. В случае предоставления в расчетном периоде потребителю (уполномоченной организации) услуг с отклонениями, превышающими 2 дня единовременно (при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже) и 1 день единовременно (при среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C), начиная со дня, следующего за днем, когда должен был быть осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов, размер платы за услуги за такой расчетный период снижается за каждый день отклонения на 3,3 процента размера платы, определенного за расчетный период, в котором произошло указанное отклонение.
Решение Тамбовского УФАС России от 14.08.2025 по делу N 068/10/104-528/2025
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что обстоятельство, которое указывает ООО "Т" в письме от 27.01.2025 о приостановке работ на объекте (погодные условия, а именно: низкая температура в зимнее время) не относится к обстоятельствам непреодолимой силы.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что обстоятельство, которое указывает ООО "Т" в письме от 27.01.2025 о приостановке работ на объекте (погодные условия, а именно: низкая температура в зимнее время) не относится к обстоятельствам непреодолимой силы.
Статья: Возможно ли отсрочить час расплаты с бюджетом (как и кому предоставляются отсрочка или рассрочка по уплате налогов, инвестиционный налоговый кредит)
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2014, N 22)Вообще понятие "обстоятельства непреодолимой силы" довольно расплывчато. Оно не раскрывается в налоговом законодательстве. В гражданском же говорится, что такими обстоятельствами нельзя признать нарушение обязательств контрагентами, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, нехватку денег у должника <12>. Исходя из этого нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, скажем, отзыв лицензии у банка, где открыт расчетный счет вашей компании, что в наше время случается нередко. Вы же могли подстраховаться и иметь расчетные счета в нескольких банках? Могли. Также и сорвавшие вам выполнение контракта обильные снегопады и низкие температуры в зимнее время - события ожидаемые и прогнозируемые и их нельзя считать обстоятельствами непреодолимой силы - к таким выводам приходят арбитры при рассмотрении гражданских споров между контрагентами <13>. И просить налоговую отсрочку из-за таких проблем бесполезно. Иными словами, обстоятельствами непреодолимой силы можно считать только происшествия, события, которые вы не в состоянии были спрогнозировать и предотвратить.
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2014, N 22)Вообще понятие "обстоятельства непреодолимой силы" довольно расплывчато. Оно не раскрывается в налоговом законодательстве. В гражданском же говорится, что такими обстоятельствами нельзя признать нарушение обязательств контрагентами, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, нехватку денег у должника <12>. Исходя из этого нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, скажем, отзыв лицензии у банка, где открыт расчетный счет вашей компании, что в наше время случается нередко. Вы же могли подстраховаться и иметь расчетные счета в нескольких банках? Могли. Также и сорвавшие вам выполнение контракта обильные снегопады и низкие температуры в зимнее время - события ожидаемые и прогнозируемые и их нельзя считать обстоятельствами непреодолимой силы - к таким выводам приходят арбитры при рассмотрении гражданских споров между контрагентами <13>. И просить налоговую отсрочку из-за таких проблем бесполезно. Иными словами, обстоятельствами непреодолимой силы можно считать только происшествия, события, которые вы не в состоянии были спрогнозировать и предотвратить.
Статья: Повышение эффективности организации таможенного контроля лесоматериалов
(Полухин И.В.)
("Таможенное дело", 2010, N 2)На самом деле используемое оборудование очень прочно крепит бирку, и повреждение бирки проявляется не чаще других форс-мажорных обстоятельств.
(Полухин И.В.)
("Таможенное дело", 2010, N 2)На самом деле используемое оборудование очень прочно крепит бирку, и повреждение бирки проявляется не чаще других форс-мажорных обстоятельств.
Статья: Непреодолимая сила: новый взгляд на старую проблему
(Коршунова Н.П.)
("Журнал российского права", 2008, N 3)При недоказанности чрезвычайности явлений суды признают несостоятельной ссылку на непреодолимую силу. Так, ФАС Волго-Вятского округа отменил решение суда апелляционной инстанции, который признал низкие температуры зимой обстоятельством непреодолимой силы. Суд указал, что резкое понижение температур наружного воздуха в зимнее время не обладает признаками исключительности и объективной непредотвратимости <25>.
(Коршунова Н.П.)
("Журнал российского права", 2008, N 3)При недоказанности чрезвычайности явлений суды признают несостоятельной ссылку на непреодолимую силу. Так, ФАС Волго-Вятского округа отменил решение суда апелляционной инстанции, который признал низкие температуры зимой обстоятельством непреодолимой силы. Суд указал, что резкое понижение температур наружного воздуха в зимнее время не обладает признаками исключительности и объективной непредотвратимости <25>.
Форма: Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (типовой)
(Постановление Правительства РФ от 07.03.2025 N 293)20. В случае предоставления в расчетном периоде потребителю (уполномоченной организации) услуг с отклонениями, превышающими 2 дня единовременно (при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже) и 1 день единовременно (при среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C), начиная со дня, следующего за днем, когда должен был быть осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов, размер платы за услуги за такой расчетный период снижается за каждый день отклонения на 3,3 процента размера платы, определенного за расчетный период, в котором произошло указанное отклонение.
(Постановление Правительства РФ от 07.03.2025 N 293)20. В случае предоставления в расчетном периоде потребителю (уполномоченной организации) услуг с отклонениями, превышающими 2 дня единовременно (при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже) и 1 день единовременно (при среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C), начиная со дня, следующего за днем, когда должен был быть осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов, размер платы за услуги за такой расчетный период снижается за каждый день отклонения на 3,3 процента размера платы, определенного за расчетный период, в котором произошло указанное отклонение.
Форма: Типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (образец заполнения)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)20. В случае предоставления в расчетном периоде потребителю (уполномоченной организации) услуг с отклонениями, превышающими 2 дня единовременно (при среднесуточной температуре воздуха +5°C и ниже) и 1 день единовременно (при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C), начиная со дня, следующего за днем, когда должен был быть осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов, размер платы за услуги за такой расчетный период снижается за каждый день отклонения на 3,3 процента размера платы, определенного за расчетный период, в котором произошло указанное отклонение.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)20. В случае предоставления в расчетном периоде потребителю (уполномоченной организации) услуг с отклонениями, превышающими 2 дня единовременно (при среднесуточной температуре воздуха +5°C и ниже) и 1 день единовременно (при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C), начиная со дня, следующего за днем, когда должен был быть осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов, размер платы за услуги за такой расчетный период снижается за каждый день отклонения на 3,3 процента размера платы, определенного за расчетный период, в котором произошло указанное отклонение.
Статья: Преодолимые обстоятельства (что, по мнению судов, не является форс-мажором и не освобождает от ответственности за неисполнение договора)
(Суховская М.Г.)
("Главная книга", 2012, N 10)Довод о плохих метеоусловиях тем более не пройдет, если такая погода характерна для данного климатического пояса или соответствующего времени года. К примеру, суды говорят, что в Сибири морозы 30 градусов и ниже - это обычное природное явление и оно не может быть квалифицировано как непреодолимая сила, равно как резкое понижение или повышение температуры воздуха в зимнее время <21>.
(Суховская М.Г.)
("Главная книга", 2012, N 10)Довод о плохих метеоусловиях тем более не пройдет, если такая погода характерна для данного климатического пояса или соответствующего времени года. К примеру, суды говорят, что в Сибири морозы 30 градусов и ниже - это обычное природное явление и оно не может быть квалифицировано как непреодолимая сила, равно как резкое понижение или повышение температуры воздуха в зимнее время <21>.
Статья: Понятие и признаки непреодолимой силы: в теории и судебной практике
(Кузнецов Р.Н.)
("Право и экономика", 2013, N 9)Вторая группа решений арбитражных судов рассматривают аномальное потепление или похолодание на территории Сибири как обстоятельство непреодолимой силы <2>. Другое судебное решение, при рассмотрении спора с железной дорогой, признало, что уборка вагонов ответчиком с подъездного пути в установленные периоды времени была невозможна в связи с низким температурным режимом, который подтверждается соответствующими документами. Суды в данной второй группе судебных решений не раскрывали признаков непреодолимой силы, лишь со ссылкой на исключительный, аномальный характер природных явлений признавали изменение температуры основаниями, освобождающими от ответственности, обстоятельствами непреодолимой силы <3>. Данный подход судебных органов не позволяет раскрыть природу обстоятельств непреодолимой силы, так как критерий аномальности относителен, не всякое аномальное явление будет считаться основанием для освобождения от ответственности. Атмосферные снежные осадки в мае или июне в российских условиях - это аномальные природные явления, но вряд ли они будут признаваться по общему правилу обстоятельствами непреодолимой силы.
(Кузнецов Р.Н.)
("Право и экономика", 2013, N 9)Вторая группа решений арбитражных судов рассматривают аномальное потепление или похолодание на территории Сибири как обстоятельство непреодолимой силы <2>. Другое судебное решение, при рассмотрении спора с железной дорогой, признало, что уборка вагонов ответчиком с подъездного пути в установленные периоды времени была невозможна в связи с низким температурным режимом, который подтверждается соответствующими документами. Суды в данной второй группе судебных решений не раскрывали признаков непреодолимой силы, лишь со ссылкой на исключительный, аномальный характер природных явлений признавали изменение температуры основаниями, освобождающими от ответственности, обстоятельствами непреодолимой силы <3>. Данный подход судебных органов не позволяет раскрыть природу обстоятельств непреодолимой силы, так как критерий аномальности относителен, не всякое аномальное явление будет считаться основанием для освобождения от ответственности. Атмосферные снежные осадки в мае или июне в российских условиях - это аномальные природные явления, но вряд ли они будут признаваться по общему правилу обстоятельствами непреодолимой силы.
Форма: Договор подряда на выполнение кадастровых работ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)6.6. Подрядчик не несет ответственности за несовпадение границ земельных участков, возникших вследствие выполнения кадастровых работ иными землеустроительными организациями при неблагоприятных климатических условиях (температура ниже _____ градусов C), подтвержденных справкой уполномоченного органа, срок выполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)6.6. Подрядчик не несет ответственности за несовпадение границ земельных участков, возникших вследствие выполнения кадастровых работ иными землеустроительными организациями при неблагоприятных климатических условиях (температура ниже _____ градусов C), подтвержденных справкой уполномоченного органа, срок выполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.
Статья: Раскрытие информации о рисках организации в бухгалтерской отчетности в современных условиях
(Татаров К.Ю.)
("Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2015, N 3)Принимая во внимание, что составление годовой бухгалтерской отчетности приходится на зимний период, у организации могут возникнуть риски, связанные с климатическими условиями. В случае наступления холодов, аномальных для местности осуществления коммерческой деятельности организации, может возникнуть необходимость применения специальных зимних технологий. Это актуально для организаций, осуществляющих технологический процесс на открытом воздухе. К ним относятся фирмы, осуществляющие строительные работы, грузовые перевозки, уличную торговлю, и многие другие. У представителей этих видов деятельности наступившие холода способны вызвать удорожание себестоимости деятельности, вплоть до остановки работ при температуре ниже минус 25 градусов. Поэтому бухгалтер должен, опираясь на свое профессиональное суждение, спрогнозировать величину расходов при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Данная сумма может быть обозначена в пояснительной записке как величина возможных убытков, появление которых возможно в ближайшие два-три месяца. Оценивая данный риск, необходимо проанализировать нормы соответствующих договоров на предмет штрафных санкций за срыв сроков, а также обратить внимание на соответствие данного явления форс-мажорным обстоятельствам.
(Татаров К.Ю.)
("Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2015, N 3)Принимая во внимание, что составление годовой бухгалтерской отчетности приходится на зимний период, у организации могут возникнуть риски, связанные с климатическими условиями. В случае наступления холодов, аномальных для местности осуществления коммерческой деятельности организации, может возникнуть необходимость применения специальных зимних технологий. Это актуально для организаций, осуществляющих технологический процесс на открытом воздухе. К ним относятся фирмы, осуществляющие строительные работы, грузовые перевозки, уличную торговлю, и многие другие. У представителей этих видов деятельности наступившие холода способны вызвать удорожание себестоимости деятельности, вплоть до остановки работ при температуре ниже минус 25 градусов. Поэтому бухгалтер должен, опираясь на свое профессиональное суждение, спрогнозировать величину расходов при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Данная сумма может быть обозначена в пояснительной записке как величина возможных убытков, появление которых возможно в ближайшие два-три месяца. Оценивая данный риск, необходимо проанализировать нормы соответствующих договоров на предмет штрафных санкций за срыв сроков, а также обратить внимание на соответствие данного явления форс-мажорным обстоятельствам.
Вопрос: Между казенным учреждением (заказчиком) и ООО (подрядчиком) заключен контракт на выполнение подрядных работ по строительству жилого многоквартирного дома в субъекте РФ. Согласно условиям контракта работы должны быть выполнены до 01.01.2013. Заказчик обязательство по перечислению аванса в соответствии с условиями контракта выполнил в полном объеме, однако подрядчик нарушил сроки выполнения строительно-подрядных работ на 1 месяц в связи с последствиями выпавших в большом объеме осадков (снега). Вправе ли при указанных обстоятельствах подрядчик ссылаться на сильные осадки в виде снега как на обстоятельство непреодолимой силы, которое будет являться основанием для освобождения подрядчика от выплаты заказчику неустойки?
(Консультация эксперта, 2013)Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 25.04.2012 по делу N А42-7525/2011 указал, что судом первой инстанции дана правильная правовая оценка погодным условиям в виде атмосферных осадков, снега, сильного ветра, низкой температуры как естественным обстоятельствам, не относящимся к категории непреодолимой силы (см. также Постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2011 N 05АП-7750/2011 по делу N А24-2304/2011, Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2011 N 06АП-1469/2011 по делу N А73-13481/2010).
(Консультация эксперта, 2013)Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 25.04.2012 по делу N А42-7525/2011 указал, что судом первой инстанции дана правильная правовая оценка погодным условиям в виде атмосферных осадков, снега, сильного ветра, низкой температуры как естественным обстоятельствам, не относящимся к категории непреодолимой силы (см. также Постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2011 N 05АП-7750/2011 по делу N А24-2304/2011, Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2011 N 06АП-1469/2011 по делу N А73-13481/2010).