Неустойка за просрочку выполнения работ при расторжении договора
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка за просрочку выполнения работ при расторжении договора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Расторжение договора на проектные работы в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2025)...суды обоснованно удовлетворили исковые требования заказчика, расторгнув договор и взыскав с подрядчика... руб. ...неотработанного аванса и... неустойки за нарушение сроков выполнения работ..."
(КонсультантПлюс, 2025)...суды обоснованно удовлетворили исковые требования заказчика, расторгнув договор и взыскав с подрядчика... руб. ...неотработанного аванса и... неустойки за нарушение сроков выполнения работ..."
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Право подрядчика на односторонний отказ от договора
(КонсультантПлюс, 2025)"...подрядчик уведомил заказчика о расторжении договора подряда в одностороннем порядке, на основании п. ...договора подряда. При таких обстоятельствах не имеется оснований для вывода о том, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, а соответственно, оснований для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ..."
(КонсультантПлюс, 2025)"...подрядчик уведомил заказчика о расторжении договора подряда в одностороннем порядке, на основании п. ...договора подряда. При таких обстоятельствах не имеется оснований для вывода о том, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, а соответственно, оснований для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ..."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Обязан ли подрядчик уведомлять заказчика о приостановлении работ вследствие неисполнения заказчиком встречных обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В ответ на указанное уведомление ООО "АльянсАгроСтрой" 14.12.2016 направило генподрядчику письмо, в котором возражало против расторжения договора и уплаты неустойки, ссылаясь на то, что нарушение срока выполнения работ вызвано несвоевременной поставкой генподрядчиком материалов.
Обязан ли подрядчик уведомлять заказчика о приостановлении работ вследствие неисполнения заказчиком встречных обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В ответ на указанное уведомление ООО "АльянсАгроСтрой" 14.12.2016 направило генподрядчику письмо, в котором возражало против расторжения договора и уплаты неустойки, ссылаясь на то, что нарушение срока выполнения работ вызвано несвоевременной поставкой генподрядчиком материалов.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В адрес ответчика 14.03.2014 истцом направлена претензия (уведомление) с требованием уплаты неустойки за просрочку выполнения этапов работ в сумме 2 983 775 руб., истец также уведомил ответчика о расторжении договора от 23.04.2013 N 94П/13 в одностороннем порядке с даты настоящего уведомления, в связи с нарушением условий договора.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В адрес ответчика 14.03.2014 истцом направлена претензия (уведомление) с требованием уплаты неустойки за просрочку выполнения этапов работ в сумме 2 983 775 руб., истец также уведомил ответчика о расторжении договора от 23.04.2013 N 94П/13 в одностороннем порядке с даты настоящего уведомления, в связи с нарушением условий договора.
Нормативные акты
"Обобщение практики рассмотрения Судами Российской Федерации дел по спорам между гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов"
(утв. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ)К таким же выводам пришел и Советский районный суд г. Новосибирска, рассмотревший дело по иску Р. к ОАО "ЗЖБИ-7" о расторжении договора об инвестиционной деятельности от 25 декабря 1998 г. и взыскании неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы по строительству квартиры на основании п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
(утв. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ)К таким же выводам пришел и Советский районный суд г. Новосибирска, рассмотревший дело по иску Р. к ОАО "ЗЖБИ-7" о расторжении договора об инвестиционной деятельности от 25 декабря 1998 г. и взыскании неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы по строительству квартиры на основании п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
"Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013)
(ред. от 04.03.2015)Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда указала на применение к возникшим отношениям исходя из их фактического характера и содержания Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", в частности статьи 9 о расторжении договора, и отменила, как незаконное, решение суда первой инстанции в части взыскания неустойки за нарушение исполнителем установленных сроков выполнения работы, отказав в удовлетворении данного требования по следующим основаниям.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013)
(ред. от 04.03.2015)Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда указала на применение к возникшим отношениям исходя из их фактического характера и содержания Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", в частности статьи 9 о расторжении договора, и отменила, как незаконное, решение суда первой инстанции в части взыскания неустойки за нарушение исполнителем установленных сроков выполнения работы, отказав в удовлетворении данного требования по следующим основаниям.
"Правовые аспекты разработки и коммерциализации программного обеспечения"
(Савельев А.И.)
("Статут", 2024)Нередко условия договора на разработку программы содержат положение о том, что результат считается принятым в момент подписания заказчиком акта сдачи-приемки. Для целей определения просрочки, расчета неустоек и возможности расторжения договора важно отметить, что время подписания акта сдачи-приемки заказчиком не входит в срок исполнения работ <1>. В свое время данная позиция была высказана Высшим Арбитражным Судом РФ, отметившим, что момент окончания оказания услуг (выполнения работ) не должен определяться датой утверждения заказчиком акта сдачи-приемки, так как это ставит приемку работ в зависимость исключительно от усмотрения заказчика <2>. Это также вытекает из положений п. 4 ст. 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании ст. 10 ГК РФ.
(Савельев А.И.)
("Статут", 2024)Нередко условия договора на разработку программы содержат положение о том, что результат считается принятым в момент подписания заказчиком акта сдачи-приемки. Для целей определения просрочки, расчета неустоек и возможности расторжения договора важно отметить, что время подписания акта сдачи-приемки заказчиком не входит в срок исполнения работ <1>. В свое время данная позиция была высказана Высшим Арбитражным Судом РФ, отметившим, что момент окончания оказания услуг (выполнения работ) не должен определяться датой утверждения заказчиком акта сдачи-приемки, так как это ставит приемку работ в зависимость исключительно от усмотрения заказчика <2>. Это также вытекает из положений п. 4 ст. 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании ст. 10 ГК РФ.
Готовое решение: Какие последствия влечет расторжение договора
(КонсультантПлюс, 2025)неустойка, установленная за просрочку уплаты арендной платы, иных платежей за пользование имуществом. Она начисляется по день фактического возвращения имущества (см. Позицию ВС РФ, ВАС РФ). Однако, если неустойка установлена за нарушение обязательства, которое составляет предмет договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда), она начисляется до даты расторжения договора (см. Позицию ВАС РФ);
(КонсультантПлюс, 2025)неустойка, установленная за просрочку уплаты арендной платы, иных платежей за пользование имуществом. Она начисляется по день фактического возвращения имущества (см. Позицию ВС РФ, ВАС РФ). Однако, если неустойка установлена за нарушение обязательства, которое составляет предмет договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда), она начисляется до даты расторжения договора (см. Позицию ВАС РФ);
Статья: Защита прав принципала от недобросовестно заявленных требований бенефициара по банковской гарантии
(Пыхтин С.В.)
("Банковское право", 2021, N 2)Так, в одном из дел было установлено, что направленное банку 17 января 2019 г. требование бенефициара о раскрытии банковской гарантии в полной сумме основывалось на невыполнении принципалом (подрядчик по основному договору подряда) обусловленных договором работ в период с 14 августа 2018 г. по 30 ноября 2018 г., в то время как договор подряда был расторгнут по инициативе бенефициара в одностороннем порядке до истечения данного срока на основании уведомления самого бенефициара. При этом доказательств того, что вследствие нарушения принципалом условий договора подряда бенефициар понес какие-либо убытки, подлежащие возмещению подрядчиком при расторжении договора, бенефициаром в материалы дела не представлено; неустойка за нарушение сроков выполнения работы и за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе в размере, равноценном сумме банковской гарантии, подрядчику бенефициаром не начислялась и к оплате не предъявлялась.
(Пыхтин С.В.)
("Банковское право", 2021, N 2)Так, в одном из дел было установлено, что направленное банку 17 января 2019 г. требование бенефициара о раскрытии банковской гарантии в полной сумме основывалось на невыполнении принципалом (подрядчик по основному договору подряда) обусловленных договором работ в период с 14 августа 2018 г. по 30 ноября 2018 г., в то время как договор подряда был расторгнут по инициативе бенефициара в одностороннем порядке до истечения данного срока на основании уведомления самого бенефициара. При этом доказательств того, что вследствие нарушения принципалом условий договора подряда бенефициар понес какие-либо убытки, подлежащие возмещению подрядчиком при расторжении договора, бенефициаром в материалы дела не представлено; неустойка за нарушение сроков выполнения работы и за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе в размере, равноценном сумме банковской гарантии, подрядчику бенефициаром не начислялась и к оплате не предъявлялась.
Готовое решение: Что делать, если срок действия договора подряда истек, а работы не выполнены
(КонсультантПлюс, 2025)Если договор действует, вы можете требовать от подрядчика выполнить работы (исполнить обязательство в натуре). Это возможно, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства, а также если для этого есть необходимые условия (ст. 12, п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). При этом требование исполнить в натуре не лишает вас права требовать возмещения убытков и неустойки за просрочку выполнения работ (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
(КонсультантПлюс, 2025)Если договор действует, вы можете требовать от подрядчика выполнить работы (исполнить обязательство в натуре). Это возможно, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства, а также если для этого есть необходимые условия (ст. 12, п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). При этом требование исполнить в натуре не лишает вас права требовать возмещения убытков и неустойки за просрочку выполнения работ (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
Вопрос: Как предъявить претензию по договору подряда?
(Консультация эксперта, 2025)Право заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора подряда предусмотрено, в частности, ст. ст. 715, 717 ГК РФ:
(Консультация эксперта, 2025)Право заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора подряда предусмотрено, в частности, ст. ст. 715, 717 ГК РФ:
"Исполнение и прекращение обязательства: комментарий к статьям 307 - 328 и 407 - 419 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2022)Например, договор подряда может порождать десятки разных обязательств каждой из сторон, среди которых и обязанность по выплате неустойки, и информационная обязанность, и обязанность по обеспечению конфиденциальности, и обязанность по внесению платы за отказ от договора в случае его расторжения по инициативе заказчика, и обязанность по уплате неустойки на случай просрочки, но в прямой синаллагматической связи находятся обязательство подрядчика выполнить работы и обязательство заказчика их оплатить. Эти последние взаимные обязательства опосредуют осуществление основных договорных предоставлений, т.е. достижение сторонами основных целей, ради которых договор и заключался.
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2022)Например, договор подряда может порождать десятки разных обязательств каждой из сторон, среди которых и обязанность по выплате неустойки, и информационная обязанность, и обязанность по обеспечению конфиденциальности, и обязанность по внесению платы за отказ от договора в случае его расторжения по инициативе заказчика, и обязанность по уплате неустойки на случай просрочки, но в прямой синаллагматической связи находятся обязательство подрядчика выполнить работы и обязательство заказчика их оплатить. Эти последние взаимные обязательства опосредуют осуществление основных договорных предоставлений, т.е. достижение сторонами основных целей, ради которых договор и заключался.
Статья: Спор о защите прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)- о расторжении договора выполнения работ (оказания услуг);
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)- о расторжении договора выполнения работ (оказания услуг);
Статья: О возможности удержания заказчиком имущества подрядчика в целях обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по возврату неотработанного авансового платежа
(Чистяков Д.О.)
("Хозяйство и право", 2024, N 5)- по делу N А27-12777/2022, в котором суды удовлетворили частично исковые требования АО "Распадская-Коксовая" (истец) к ООО "АльпГрань" (ответчик) о взыскании с последнего суммы основного долга (суммы неотработанного аванса по трем расторгнутым истцом в одностороннем порядке на основании ст. 715 ГК РФ договорам подряда в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ по ним), неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.
(Чистяков Д.О.)
("Хозяйство и право", 2024, N 5)- по делу N А27-12777/2022, в котором суды удовлетворили частично исковые требования АО "Распадская-Коксовая" (истец) к ООО "АльпГрань" (ответчик) о взыскании с последнего суммы основного долга (суммы неотработанного аванса по трем расторгнутым истцом в одностороннем порядке на основании ст. 715 ГК РФ договорам подряда в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ по ним), неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Готовое решение: Как рассчитать и взыскать с подрядчика неустойку по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Обратите внимание, что по общему правилу вы можете продолжать начислять неустойку (в частности, за нарушение срока выполнения работ) и после окончания срока действия договора (см. Позицию Верховного Суда РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Обратите внимание, что по общему правилу вы можете продолжать начислять неустойку (в частности, за нарушение срока выполнения работ) и после окончания срока действия договора (см. Позицию Верховного Суда РФ).