Неустойка за нарушение промежуточных сроков выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка за нарушение промежуточных сроков выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Промежуточные сроки выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчик не может взыскать с подрядчика одновременно неустойки за нарушение и промежуточного, и окончательного срока выполнения работ, если договором предусмотрена ответственность за просрочку выполнения работ в целом как за одно нарушение
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчик не может взыскать с подрядчика одновременно неустойки за нарушение и промежуточного, и окончательного срока выполнения работ, если договором предусмотрена ответственность за просрочку выполнения работ в целом как за одно нарушение
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Договор подряда на изготовление и монтаж
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчик не взыщет неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, если стороны не предусмотрели исполнение обязательства по частям, а график производства подтверждает выполнение промежуточных работ для проведения расчетов, но не принятие исполнения по частям и из договора следует, что он заключен с целью получения результата работ в виде полностью смонтированных металлоконструкций
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчик не взыщет неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, если стороны не предусмотрели исполнение обязательства по частям, а график производства подтверждает выполнение промежуточных работ для проведения расчетов, но не принятие исполнения по частям и из договора следует, что он заключен с целью получения результата работ в виде полностью смонтированных металлоконструкций
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какую ответственность несут стороны по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)2.1.1. Какие последствия влечет нарушение промежуточных сроков выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2025)2.1.1. Какие последствия влечет нарушение промежуточных сроков выполнения работ
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2025)"...С учетом принятых судом уточнений иска АО "ТехноБалт" просило взыскать с ООО "ММГ-Строй" убытки, причиненные нарушением сроков выполнения работ по договору, в размере затрат на оплату дополнительной работы башенного крана сверх согласованного договорного графика производства работ в сумме 513 542,01 руб.; признать за истцом право требования с ответчика договорной неустойки в размере 20 000 руб. в день за 230 календарных дней просрочки промежуточных и окончательных (суммарно) сроков выполнения работ по договору - за период с 01.04.2015 по 16.11.2015; признать правомерным произведенное на основании письменных уведомления от 10.11.2015 N 776 и претензии-уведомления от 30.11.2015 N 813 удержание (зачет) в счет оплаты выполненных работ по договору договорной неустойки в размере 647 803,50 руб. и 103 827,89 руб., взыскать с ответчика остаток договорной неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ за 230 календарных дней в сумме 3 848 368,61 руб. В остальной части заявленных требований истец просил принять отказ от иска.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2025)"...С учетом принятых судом уточнений иска АО "ТехноБалт" просило взыскать с ООО "ММГ-Строй" убытки, причиненные нарушением сроков выполнения работ по договору, в размере затрат на оплату дополнительной работы башенного крана сверх согласованного договорного графика производства работ в сумме 513 542,01 руб.; признать за истцом право требования с ответчика договорной неустойки в размере 20 000 руб. в день за 230 календарных дней просрочки промежуточных и окончательных (суммарно) сроков выполнения работ по договору - за период с 01.04.2015 по 16.11.2015; признать правомерным произведенное на основании письменных уведомления от 10.11.2015 N 776 и претензии-уведомления от 30.11.2015 N 813 удержание (зачет) в счет оплаты выполненных работ по договору договорной неустойки в размере 647 803,50 руб. и 103 827,89 руб., взыскать с ответчика остаток договорной неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ за 230 календарных дней в сумме 3 848 368,61 руб. В остальной части заявленных требований истец просил принять отказ от иска.
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
(ред. от 24.06.2025)Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Необходимо ли понимать данную норму таким образом, что по общему правилу за нарушение любых предусмотренных в договоре промежуточных сроков выполнения работ в отношении подрядчика подлежат применению меры ответственности, предусмотренные в законе или в договоре (например, правила о начислении и взыскании неустойки)? Либо взыскание той же неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ возможно только в ситуации, когда соответствующие промежуточные сроки прямо поименованы в договоре в качестве штрафуемых?
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Необходимо ли понимать данную норму таким образом, что по общему правилу за нарушение любых предусмотренных в договоре промежуточных сроков выполнения работ в отношении подрядчика подлежат применению меры ответственности, предусмотренные в законе или в договоре (например, правила о начислении и взыскании неустойки)? Либо взыскание той же неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ возможно только в ситуации, когда соответствующие промежуточные сроки прямо поименованы в договоре в качестве штрафуемых?
Готовое решение: Что предпринять заказчику, если подрядчик приступил к выполнению работ по договору, но выполняет работы медленно
(КонсультантПлюс, 2025)Если медленное выполнение работ подрядчиком нарушает условия договора и за эти нарушения законом или договором установлена неустойка, вы можете потребовать выплаты неустойки. Этот вывод следует из анализа п. 1 ст. 330 ГК РФ. В частности, договор может предусматривать неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ. И если слишком медленное выполнение работ подрядчиком привело к нарушению таких сроков, то вы вправе потребовать неустойку за соответствующие нарушения.
(КонсультантПлюс, 2025)Если медленное выполнение работ подрядчиком нарушает условия договора и за эти нарушения законом или договором установлена неустойка, вы можете потребовать выплаты неустойки. Этот вывод следует из анализа п. 1 ст. 330 ГК РФ. В частности, договор может предусматривать неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ. И если слишком медленное выполнение работ подрядчиком привело к нарушению таких сроков, то вы вправе потребовать неустойку за соответствующие нарушения.