Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Зачет (взаимозачет) по договору подряда и долевого участия в строительстве
(КонсультантПлюс, 2025)Определением... принято к рассмотрению встречное исковое заявление Фирмы к Обществу о взыскании... неустойки... за нарушение сроков выполнения работ.
(КонсультантПлюс, 2025)Определением... принято к рассмотрению встречное исковое заявление Фирмы к Обществу о взыскании... неустойки... за нарушение сроков выполнения работ.
Апелляционное определение Московского городского суда от 10.09.2025 по делу N 33-42310/2025 (УИД 77RS0030-02-2024-001631-14)
Категория спора: Субподряд.
Требования субподрядчика: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец ссылается на ненадлежащее выполнение ответчиком обязательств по договору субподряда.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Указание истца на то, что суд необоснованно отказал в принятии встречного искового заявления о взыскании с фио неустойки за нарушение срока выполнения работ и ее зачете, не свидетельствуют о незаконности принятого судом решения. ООО "НПК Химстройэнерго" не лишено возможности обратиться в суд с самостоятельным иском.
Категория спора: Субподряд.
Требования субподрядчика: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец ссылается на ненадлежащее выполнение ответчиком обязательств по договору субподряда.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Указание истца на то, что суд необоснованно отказал в принятии встречного искового заявления о взыскании с фио неустойки за нарушение срока выполнения работ и ее зачете, не свидетельствуют о незаконности принятого судом решения. ООО "НПК Химстройэнерго" не лишено возможности обратиться в суд с самостоятельным иском.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и руководствуясь положениями статей 309, 310, 328, 330, 401, 405, 702, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций правомерно пришли к обоснованному выводу об отказе Минобороны России в удовлетворении иска о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 18 098 128 руб. 80 коп. в связи с не подтверждением материалами дела обстоятельств нарушения условий государственного контракта об исполнении обязательств со стороны ответчика..."
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и руководствуясь положениями статей 309, 310, 328, 330, 401, 405, 702, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций правомерно пришли к обоснованному выводу об отказе Минобороны России в удовлетворении иска о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 18 098 128 руб. 80 коп. в связи с не подтверждением материалами дела обстоятельств нарушения условий государственного контракта об исполнении обязательств со стороны ответчика..."