График производства работ
Подборка наиболее важных документов по запросу График производства работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Ремонт кровли
(КонсультантПлюс, 2026)Согласно утвержденному сторонами календарному графику производства работ и проекту производства работ, разработанному подрядчиком, работы по разборке старого кровельного пирога не должны значительно опережать работы по устройству новой кровли... вскрытые участки кровельного пирога и монтажа нового материала... закрывают тентом; монтаж производится захватками для избежания примочек в период неблагоприятных условий.
(КонсультантПлюс, 2026)Согласно утвержденному сторонами календарному графику производства работ и проекту производства работ, разработанному подрядчиком, работы по разборке старого кровельного пирога не должны значительно опережать работы по устройству новой кровли... вскрытые участки кровельного пирога и монтажа нового материала... закрывают тентом; монтаж производится захватками для избежания примочек в период неблагоприятных условий.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Договор подряда на изготовление и монтаж
(КонсультантПлюс, 2026)Довод компании о необходимости начисления неустойки за нарушение обществом промежуточных сроков выполнения работ не может быть принят во внимание суда кассационной инстанции, поскольку, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, апелляционный суд правильно указал, что стороны в договоре фактически не согласовали этапы работ с конкретным описанием каждого этапа и не предусмотрели исполнение обязательства по частям. График производства работ фактически представляет собой график освоения финансирования и подтверждает выполнение промежуточных работ для проведения расчетов, но не согласование сторонами условия о принятии кредитором исполнения по частям. Воля подрядчика при заключении спорного договора была направлена на получение результата работ в виде полностью смонтированных металлоконструкций, а не на поэтапное получение в свое распоряжение результата отдельных видов работ. При этом суд установил задержку начала выполнения обществом работ ввиду нарушения подрядчиком срока передачи строительной площадки. С учетом данного обстоятельства новые сроки начала выполнения и окончания работ по всем видам работ сторонами не согласовывались, новый график выполнения работ не подписывался. При указанных обстоятельствах, с учетом заявленных компанией оснований и периода начисления неустойки, суд пришел к обоснованному выводу о незаконности требования компании о взыскании неустойки ввиду нарушения обществом промежуточных сроков выполнения работ..."
(КонсультантПлюс, 2026)Довод компании о необходимости начисления неустойки за нарушение обществом промежуточных сроков выполнения работ не может быть принят во внимание суда кассационной инстанции, поскольку, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, апелляционный суд правильно указал, что стороны в договоре фактически не согласовали этапы работ с конкретным описанием каждого этапа и не предусмотрели исполнение обязательства по частям. График производства работ фактически представляет собой график освоения финансирования и подтверждает выполнение промежуточных работ для проведения расчетов, но не согласование сторонами условия о принятии кредитором исполнения по частям. Воля подрядчика при заключении спорного договора была направлена на получение результата работ в виде полностью смонтированных металлоконструкций, а не на поэтапное получение в свое распоряжение результата отдельных видов работ. При этом суд установил задержку начала выполнения обществом работ ввиду нарушения подрядчиком срока передачи строительной площадки. С учетом данного обстоятельства новые сроки начала выполнения и окончания работ по всем видам работ сторонами не согласовывались, новый график выполнения работ не подписывался. При указанных обстоятельствах, с учетом заявленных компанией оснований и периода начисления неустойки, суд пришел к обоснованному выводу о незаконности требования компании о взыскании неустойки ввиду нарушения обществом промежуточных сроков выполнения работ..."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Форма: Дополнительное соглашение об изменении срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) контракта по Закону N 44-ФЗ (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2026)График производства работ по текущему ремонту помещений на 1 л.
(КонсультантПлюс, 2026)График производства работ по текущему ремонту помещений на 1 л.
"Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа (учреждения), специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при проведении закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (июль 2022 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)1. В первом примере Комиссия ФАС России пришла к выводу об обоснованности довода жалобы Заявителя, поскольку Заказчиком, Уполномоченным органом в извещении о проведении Конкурса установлено неправомерное требование о согласовании с Заказчиком поэтапного графика производства работ.
(Управление контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)1. В первом примере Комиссия ФАС России пришла к выводу об обоснованности довода жалобы Заявителя, поскольку Заказчиком, Уполномоченным органом в извещении о проведении Конкурса установлено неправомерное требование о согласовании с Заказчиком поэтапного графика производства работ.
Нормативные акты
Формы
Статья: Проект производства работ на объектах строительства
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- календарный план или график производства работ по объекту;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- календарный план или график производства работ по объекту;
Готовое решение: В каком порядке осуществляется приемка работ по договору строительного подряда
(КонсультантПлюс, 2026)Данный акт призван доказать факт приемки выполненных работ. Поэтому при его составлении ориентируйтесь на даты фактического выполнения работ, условия договора строительного подряда, график производства работ и журнал учета выполненных работ.
(КонсультантПлюс, 2026)Данный акт призван доказать факт приемки выполненных работ. Поэтому при его составлении ориентируйтесь на даты фактического выполнения работ, условия договора строительного подряда, график производства работ и журнал учета выполненных работ.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)1.1. Проблема заключается в том, что разработанные в соответствии с современными методиками календарно-сетевого планирования графики производства работ включают в себя множество мелких подзадач, выполнение которых необходимо для достижения конечного результата работ по договору. Так, казалось бы, простое задание "посадить дерево" может быть, как говорят специалисты, "декомпозировано" на несколько промежуточных действий, например:
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)1.1. Проблема заключается в том, что разработанные в соответствии с современными методиками календарно-сетевого планирования графики производства работ включают в себя множество мелких подзадач, выполнение которых необходимо для достижения конечного результата работ по договору. Так, казалось бы, простое задание "посадить дерево" может быть, как говорят специалисты, "декомпозировано" на несколько промежуточных действий, например:
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)- готовит периодическую отчетность о ходе строительства и выполнении графиков производства работ, своевременно информирует застройщика (инвестора) в случае отклонения от сроков реализации проекта, предлагает решения по сокращению и оптимизации сроков и бюджета строительства;
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)- готовит периодическую отчетность о ходе строительства и выполнении графиков производства работ, своевременно информирует застройщика (инвестора) в случае отклонения от сроков реализации проекта, предлагает решения по сокращению и оптимизации сроков и бюджета строительства;
Путеводитель по судебной практике: Электронные доказательства в арбитражном процессе.
Считается ли установленной сторона переписки, если в ней используется адрес электронной почты, указанный не в договоре, а в иных документах (сообщениях) стороны
(КонсультантПлюс, 2026)Как верно указали суды, между сторонами сложилась деловая практика обмена юридически значимыми сообщениями посредством электронной почты. Адрес электронной почты yar-marikon@mail.ru указан подрядчиком, в том числе, в графике производства работ, представленном Учреждению 26.08.2022. Невозможность идентифицировать электронную почту заказчика не доказана Обществом, адрес электронной почты заказчика go.umc@yarregion.ru указан во всех письмах заказчика, в том числе при направлении Обществу проекта соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон, а также в представленном самим Обществом соглашении от 15.09.2022. Указанные обстоятельства ответчиком не опровергнуты.
Считается ли установленной сторона переписки, если в ней используется адрес электронной почты, указанный не в договоре, а в иных документах (сообщениях) стороны
(КонсультантПлюс, 2026)Как верно указали суды, между сторонами сложилась деловая практика обмена юридически значимыми сообщениями посредством электронной почты. Адрес электронной почты yar-marikon@mail.ru указан подрядчиком, в том числе, в графике производства работ, представленном Учреждению 26.08.2022. Невозможность идентифицировать электронную почту заказчика не доказана Обществом, адрес электронной почты заказчика go.umc@yarregion.ru указан во всех письмах заказчика, в том числе при направлении Обществу проекта соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон, а также в представленном самим Обществом соглашении от 15.09.2022. Указанные обстоятельства ответчиком не опровергнуты.
"Обзор административной практики в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (май 2025 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Также Комиссия ФАС России установила, что в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением N 6 к проекту контракта извещения, работы по капитальному ремонту 5 зданий осуществляются в один временной период, а именно выполнение строительно-монтажных работ.
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Также Комиссия ФАС России установила, что в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением N 6 к проекту контракта извещения, работы по капитальному ремонту 5 зданий осуществляются в один временной период, а именно выполнение строительно-монтажных работ.
Готовое решение: Как заключить договор подряда со множественностью лиц
(КонсультантПлюс, 2026)Работы, относящиеся к этапу 1 согласно Графику производства работ, выполняет Подрядчик 1. Он же сдает результат этих работ Заказчику, несет ответственность за качество и срок их выполнения, в том числе устраняет обнаруженные недостатки и уплачивает неустойку при просрочке.
(КонсультантПлюс, 2026)Работы, относящиеся к этапу 1 согласно Графику производства работ, выполняет Подрядчик 1. Он же сдает результат этих работ Заказчику, несет ответственность за качество и срок их выполнения, в том числе устраняет обнаруженные недостатки и уплачивает неустойку при просрочке.
Статья: О правилах списания неустоек по государственным и муниципальным контрактам
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 5)- подчеркнули, что внесение изменений в график производства подрядных работ обусловлено не виновными действиями подрядчика, а изменением лимитов бюджетного финансирования.
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 5)- подчеркнули, что внесение изменений в график производства подрядных работ обусловлено не виновными действиями подрядчика, а изменением лимитов бюджетного финансирования.
Готовое решение: Как устанавливается публичный сервитут на земельный участок
(КонсультантПлюс, 2026)2.4.1. Осуществлять доступ на Участок согласно графику производства работ по размещению тепловых сетей (Приложение N 2 к настоящему Соглашению) при условии заблаговременного уведомления об этом Собственника, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий - незамедлительно.
(КонсультантПлюс, 2026)2.4.1. Осуществлять доступ на Участок согласно графику производства работ по размещению тепловых сетей (Приложение N 2 к настоящему Соглашению) при условии заблаговременного уведомления об этом Собственника, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий - незамедлительно.
Статья: Земляные работы: понятие, порядок выполнения и требования к проведению
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Согласно п. п. 4 - 5 разд. I Порядка оформления ордеров в г. Москве ордер (разрешение) оформляется на период, предусмотренный календарным графиком производства работ, но не более срока действия разрешений, выданных для проведения работ, являющихся целью выдачи ордера.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Согласно п. п. 4 - 5 разд. I Порядка оформления ордеров в г. Москве ордер (разрешение) оформляется на период, предусмотренный календарным графиком производства работ, но не более срока действия разрешений, выданных для проведения работ, являющихся целью выдачи ордера.