Доверенность на давальческие материалы
Подборка наиболее важных документов по запросу Доверенность на давальческие материалы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2024 N 11АП-3533/2024 по делу N А55-23255/2023
Требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Встречное требование: О взыскании упущенной выгоды по договору подряда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Содержащаяся на заявках от руки надпись: "ознакомлен" и подпись Исыпова А.Н. также не свидетельствует о получении заявок подрядчиком, документов подтверждающих, что Исыпов А.Н. наделен полномочиями принимать от имени истца заявки на предоставление материалов. Доверенность, подтверждающая право Исыпова А.Н. получать от имени общества заявки на выдачу давальческого материала, ответчиком не предоставлена.
Требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Встречное требование: О взыскании упущенной выгоды по договору подряда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Содержащаяся на заявках от руки надпись: "ознакомлен" и подпись Исыпова А.Н. также не свидетельствует о получении заявок подрядчиком, документов подтверждающих, что Исыпов А.Н. наделен полномочиями принимать от имени истца заявки на предоставление материалов. Доверенность, подтверждающая право Исыпова А.Н. получать от имени общества заявки на выдачу давальческого материала, ответчиком не предоставлена.
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2024 N 04АП-5242/2023 по делу N А19-5484/2022
Требование: Об отмене определения о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.
Решение: Определение оставлено без изменения.Однако, как верно указал суд первой инстанции, представленные доверенности, универсальные передаточные документы и товарные накладные ни сами по себе, ни в совокупности с другими доказательствами не свидетельствуют о фактическом получении ответчиком давальческих материалов по договорам, заключенным с ООО "АСУ", о реальности правоотношений между сторонами с учетом установленных обстоятельств.
Требование: Об отмене определения о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.
Решение: Определение оставлено без изменения.Однако, как верно указал суд первой инстанции, представленные доверенности, универсальные передаточные документы и товарные накладные ни сами по себе, ни в совокупности с другими доказательствами не свидетельствуют о фактическом получении ответчиком давальческих материалов по договорам, заключенным с ООО "АСУ", о реальности правоотношений между сторонами с учетом установленных обстоятельств.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информации"...Как следует из материалов дела, закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК "Евразия", являясь номинальным держателем акций и действуя по доверенности акционера-компании, направило обществу требование акционера о представлении копий документов (всех протоколов заседаний совета директоров в период с 01.01.2007 по день запроса, всех договоров о переработке давальческого сырья, на основании которых заявитель перерабатывает давальческое сырье в настоящее время и в течение 2007 - 2008 гг., реестров недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2007, 01.01.2008 и 01.06.2008, всех свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество). Требование получено обществом 22.01.2009.
Готовое решение: Какие признаки свидетельствуют о фиктивном дроблении бизнеса
(КонсультантПлюс, 2024)Например, подконтрольная строительная организация осуществляет строительно-монтажные работы исключительно с использованием арендованной у налогоплательщика техники и его давальческих материалов (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2018 N Ф03-2181/2018);
(КонсультантПлюс, 2024)Например, подконтрольная строительная организация осуществляет строительно-монтажные работы исключительно с использованием арендованной у налогоплательщика техники и его давальческих материалов (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2018 N Ф03-2181/2018);