За каждый факт неисполнения обязательств
Подборка наиболее важных документов по запросу За каждый факт неисполнения обязательств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Форма с комментариями о рисках: Проект государственного контракта на выполнение работ по Закону N 44-ФЗ (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2026)6.3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки их исполнения, Заказчик уплачивает:
(КонсультантПлюс, 2026)6.3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки их исполнения, Заказчик уплачивает:
Форма с комментариями о рисках: Проект контракта на поставку ГСМ в рамках Закона N 44-ФЗ (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2026)7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф, рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. Штраф составляет:
(КонсультантПлюс, 2026)7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф, рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. Штраф составляет:
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О применимости принципа "non bis in idem" при реализации мер юридической ответственности участников контрактных отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд военных организаций
(Байлиева А.С., Корякин В.М.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2024, N 1)Пунктом 16.6 контракта предусмотрена ответственность сторон за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, в виде штрафа в размере, определенном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом <7>.
(Байлиева А.С., Корякин В.М.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2024, N 1)Пунктом 16.6 контракта предусмотрена ответственность сторон за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, в виде штрафа в размере, определенном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом <7>.
Последние изменения: Типовые контракты (типовые условия контрактов) по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)условия об ответственности подрядчика. Например, он платит штраф в размере 1 тыс. руб. за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту. Исключение - невыполнение объема работ, предусмотренного контрактом (отдельным этапом) (п. 29 Типовых условий).
(КонсультантПлюс, 2026)условия об ответственности подрядчика. Например, он платит штраф в размере 1 тыс. руб. за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту. Исключение - невыполнение объема работ, предусмотренного контрактом (отдельным этапом) (п. 29 Типовых условий).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 3 "Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе" Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""Истец, начисляя штраф ответчику, ссылается на положения п. 8.3.5 контракта, в соответствии с которым за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения головным исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, которое не имеет стоимостное выражение, устанавливается штраф в размере 100 000 руб.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 63 "Последствия вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)""Исходя из положений пункта 2 части 3 статьи 9.1, абзаца девятого пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и разъяснений, изложенных в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с учетом цели введения моратория на возбуждение дел о банкротстве - оказания поддержки хозяйствующим субъектам - последствия моратория в виде приостановления в период его действия начисления финансовых санкций подлежат применению в том числе в отношении штрафов, установленных сторонами за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных и неденежных обязательств."
Нормативные акты
Приказ Минздрава России от 18.01.2021 N 15н
"Об утверждении типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2021 N 62845)11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______ <*>.
"Об утверждении типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2021 N 62845)11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______ <*>.
Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 N 184
"Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2021 N 64537)11.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____________ (__________) рублей (размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил). <115>
"Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2021 N 64537)11.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____________ (__________) рублей (размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил). <115>
Форма: Договор на поставку автомобиля в рамках закупки по Закону N 223-ФЗ (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2026)6.11. За каждый факт неисполнения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, виновная Сторона уплачивает контрагенту штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, 00 копеек. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Стороной обязательств не может превышать цену Договора.
(КонсультантПлюс, 2026)6.11. За каждый факт неисполнения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, виновная Сторона уплачивает контрагенту штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, 00 копеек. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Стороной обязательств не может превышать цену Договора.
"Обзор административной практики в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (октябрь 2023 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)5. Неустановление в проекте контракта Заказчиком размера штрафа подрядчику за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с правилами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, нарушает Закон о контрактной системе.
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)5. Неустановление в проекте контракта Заказчиком размера штрафа подрядчику за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с правилами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, нарушает Закон о контрактной системе.
Готовое решение: Как составить дополнительное соглашение к государственному контракту об увеличении объема работ
(КонсультантПлюс, 2026)за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств - в размере 1 000 руб.
(КонсультантПлюс, 2026)за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств - в размере 1 000 руб.
Готовое решение: Какую ответственность сторон предусмотреть в договоре при закупке по Закону N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной иных обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) руб.
(КонсультантПлюс, 2026)За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной иных обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) руб.