Вынос на просрочку
Подборка наиболее важных документов по запросу Вынос на просрочку (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27.07.2023 N 88-13125/2023
Категория спора: Кредит.
Требования заимодавца: 1) О взыскании основного долга по кредитному договору; 2) О взыскании процентов за пользование кредитом; 3) О взыскании неустойки по кредитному договору.
Обстоятельства: Заемщиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов за пользование им.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено.Вывод суда первой инстанции о досрочном истребовании всей суммы кредита апелляционный суд признал несостоятельным, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие и достоверные доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что ОАО АКБ "Росбанк" реализовало право на досрочное истребование кредита с причитающимися процентами. Сам ответчик в ходе рассмотрения дела на получение им от банка такого требования не ссылался ни в возражениях на иск, ни в судебном заседании в суде первой инстанции, соответствующих доказательств не предоставлял. Выписка по счету заемщика также не содержит сведений о выносе на просрочку оставшейся суммы кредита.
Категория спора: Кредит.
Требования заимодавца: 1) О взыскании основного долга по кредитному договору; 2) О взыскании процентов за пользование кредитом; 3) О взыскании неустойки по кредитному договору.
Обстоятельства: Заемщиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов за пользование им.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено.Вывод суда первой инстанции о досрочном истребовании всей суммы кредита апелляционный суд признал несостоятельным, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие и достоверные доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что ОАО АКБ "Росбанк" реализовало право на досрочное истребование кредита с причитающимися процентами. Сам ответчик в ходе рассмотрения дела на получение им от банка такого требования не ссылался ни в возражениях на иск, ни в судебном заседании в суде первой инстанции, соответствующих доказательств не предоставлял. Выписка по счету заемщика также не содержит сведений о выносе на просрочку оставшейся суммы кредита.
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2022 N 01АП-617/2022 по делу N А11-7075/2021
Требование: О признании незаконными действий, выразившихся в отказе в заключении договора аренды земельного участка, об обязании заключить договор аренды.
Решение: Требование удовлетворено.При этом, суд пришел к выводу о том, что ИП Клишковский А.Н. доказал факт того, что нарушение срока строительства объекта связано с длительной процедурой выноса сети водоснабжения с земельного участка в целях выполнения технических условий после выполнения условий подключения N 112 от 25.09.2014, выданных МУП округа Муром "Водопровод и канализация" иному застройщику - ООО "МуромГрад". Поскольку Клишковским А.Н. предпринимались меры к завершению строительства спорного объекта, строительство в установленные сроки не произведено ответчиком не по его вине, суд применил в рассматриваемом случае положения пункта 3 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование: О признании незаконными действий, выразившихся в отказе в заключении договора аренды земельного участка, об обязании заключить договор аренды.
Решение: Требование удовлетворено.При этом, суд пришел к выводу о том, что ИП Клишковский А.Н. доказал факт того, что нарушение срока строительства объекта связано с длительной процедурой выноса сети водоснабжения с земельного участка в целях выполнения технических условий после выполнения условий подключения N 112 от 25.09.2014, выданных МУП округа Муром "Водопровод и канализация" иному застройщику - ООО "МуромГрад". Поскольку Клишковским А.Н. предпринимались меры к завершению строительства спорного объекта, строительство в установленные сроки не произведено ответчиком не по его вине, суд применил в рассматриваемом случае положения пункта 3 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияАрбитражными судами установлено, что сроки выполнения работ нарушены подрядчиком по причине отсутствия проектной документации на вынос опор освещения с участков дороги, подлежащих расширению в результате ее реконструкции.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)460.1. Может ли банк принять решение о погашении задолженности, образовавшейся в связи с возвратом периодической соцвыплаты, на стандартных для соответствующего вида кредитного договора условиях, а именно: в рамках периодичности платежей, предусмотренных в кредитном договоре (ежемесячные минимальные платежи по кредитной карте, ежемесячные аннуитетные платежи по иным потребительским кредитам), без выноса такой задолженности на просрочку по истечении предусмотренного Законом N 444-ФЗ для погашения 7-дневного срока?
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)460.1. Может ли банк принять решение о погашении задолженности, образовавшейся в связи с возвратом периодической соцвыплаты, на стандартных для соответствующего вида кредитного договора условиях, а именно: в рамках периодичности платежей, предусмотренных в кредитном договоре (ежемесячные минимальные платежи по кредитной карте, ежемесячные аннуитетные платежи по иным потребительским кредитам), без выноса такой задолженности на просрочку по истечении предусмотренного Законом N 444-ФЗ для погашения 7-дневного срока?
Нормативные акты
"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Вместе с тем задержка выполнения работ была вызвана несвоевременным выполнением контрагентом заказчика работ по переносу газопровода среднего давления, нахождение которого в зоне строительства препятствовало выполнению работ. При этом подрядчик неоднократно письмами уведомлял заказчика о необходимости скорейшего выполнения работ по выносу сетей газоснабжения из пятна застройки для соблюдения сроков строительства. Однако данные работы были завершены с существенной просрочкой, что и повлекло перенос сроков выполнения работ подрядчиком.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Вместе с тем задержка выполнения работ была вызвана несвоевременным выполнением контрагентом заказчика работ по переносу газопровода среднего давления, нахождение которого в зоне строительства препятствовало выполнению работ. При этом подрядчик неоднократно письмами уведомлял заказчика о необходимости скорейшего выполнения работ по выносу сетей газоснабжения из пятна застройки для соблюдения сроков строительства. Однако данные работы были завершены с существенной просрочкой, что и повлекло перенос сроков выполнения работ подрядчиком.
Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495
(ред. от 31.07.2022)
"Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации"
(вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации")сличать при проверке постоянные или разовые пропуска с имеющимися на контрольно-пропускном пункте образцами, проверять наличие на них печати, а также соответствие лица, изображенного на фотографии, личности предъявителя, следить, чтобы пропуска не были просрочены, а на разовом пропуске при выходе посетителя была отметка лица, к которому выдавался пропуск;
(ред. от 31.07.2022)
"Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации"
(вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации")сличать при проверке постоянные или разовые пропуска с имеющимися на контрольно-пропускном пункте образцами, проверять наличие на них печати, а также соответствие лица, изображенного на фотографии, личности предъявителя, следить, чтобы пропуска не были просрочены, а на разовом пропуске при выходе посетителя была отметка лица, к которому выдавался пропуск;