Вводный инструктаж для подрядчиков
Подборка наиболее важных документов по запросу Вводный инструктаж для подрядчиков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022 N 17АП-15817/2021-ГК по делу N А50-10949/2021
Требование: О взыскании неустойки и штрафных санкций по договору субподряда.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено.Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. 309, 310, 329, 330, 333, 702, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из доказанности факта нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ, а также условий договора в части обязательства согласования с подрядчиком субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ, и обеспечения прохождения сотрудниками субподрядчика вводного инструктажа. При этом, судом первой инстанции установлены основания для применения положений ст. 333 ГК РФ и снижения размера начисленной неустойки в соответствии с п. 21.2.2 договора.
Требование: О взыскании неустойки и штрафных санкций по договору субподряда.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено.Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. 309, 310, 329, 330, 333, 702, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из доказанности факта нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ, а также условий договора в части обязательства согласования с подрядчиком субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ, и обеспечения прохождения сотрудниками субподрядчика вводного инструктажа. При этом, судом первой инстанции установлены основания для применения положений ст. 333 ГК РФ и снижения размера начисленной неустойки в соответствии с п. 21.2.2 договора.
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2022 N 18АП-10472/2022 по делу N А34-19414/2021
Требование: О взыскании пеней, штрафа по договору подряда.
Встречное требование: О взыскании пени по договору подряда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Как следует из материалов дела, в обоснование встречных исковых требований МБДОУ "Детский сад N 103" указывает, поскольку аванс по договору N 04-21-СГА в сумме 104400 руб. был оплачен заказчиком 29.03.2021, аванс по договору N 05-21-СГА в сумме 50000 руб. был оплачен заказчиком 29.03.2021, в соответствии с условиями договора, подрядчик должен был приступить к выполнению работ с 30.03.2021 по 05.04.2021. Подрядчик приступил к выполнению работ 14.07.2021 (что доказывает подпись Степанчук Г.А. в журнале регистрации вводного инструктажа МБДОУ "Детский сад N 103"), в связи с чем, ответчиком по встречному иску допущена просрочка исполнения обязательств по договорам. За указанное нарушение к взысканию с подрядчика истцом по встречному иску предъявлена неустойка, начисленная за период с 06.04.2021 по 13.07.2021; по расчету истца по встречному иску неустойка по договору N 04-21-СГА составила 172260 руб., по договору N 05-21-СГА - 74250 руб.
Требование: О взыскании пеней, штрафа по договору подряда.
Встречное требование: О взыскании пени по договору подряда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Как следует из материалов дела, в обоснование встречных исковых требований МБДОУ "Детский сад N 103" указывает, поскольку аванс по договору N 04-21-СГА в сумме 104400 руб. был оплачен заказчиком 29.03.2021, аванс по договору N 05-21-СГА в сумме 50000 руб. был оплачен заказчиком 29.03.2021, в соответствии с условиями договора, подрядчик должен был приступить к выполнению работ с 30.03.2021 по 05.04.2021. Подрядчик приступил к выполнению работ 14.07.2021 (что доказывает подпись Степанчук Г.А. в журнале регистрации вводного инструктажа МБДОУ "Детский сад N 103"), в связи с чем, ответчиком по встречному иску допущена просрочка исполнения обязательств по договорам. За указанное нарушение к взысканию с подрядчика истцом по встречному иску предъявлена неустойка, начисленная за период с 06.04.2021 по 13.07.2021; по расчету истца по встречному иску неустойка по договору N 04-21-СГА составила 172260 руб., по договору N 05-21-СГА - 74250 руб.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Предприятие А (заказчик) заключило договор подряда с предприятием Б (подрядчик) на производство работ по ремонту офисного помещения. Необходимо ли заказчику перед началом работ провести вводный инструктаж сотрудникам подрядчика?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2023)"Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2023
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2023)"Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2023
"Охрана труда: Практическое пособие"
(4-е издание)
(Федоров П.М.)
("РИОР", "ИНФРА-М", 2022)Вопрос: Сфера деятельности организации - розничная торговля. Для проведения ремонтных и строительно-монтажных работ на территории магазинов эта организация привлекает специализированные организации по договору подряда, выступая заказчиком. Обязан ли заказчик в данном случае проводить вводный инструктаж для работников подрядчика? Если место производства работ передано подрядчику по акту-допуску, возможно ли в этом случае передать обязанность по проведению вводного инструктажа подрядчику, принимая во внимание, что это сотрудники подрядчика?
(4-е издание)
(Федоров П.М.)
("РИОР", "ИНФРА-М", 2022)Вопрос: Сфера деятельности организации - розничная торговля. Для проведения ремонтных и строительно-монтажных работ на территории магазинов эта организация привлекает специализированные организации по договору подряда, выступая заказчиком. Обязан ли заказчик в данном случае проводить вводный инструктаж для работников подрядчика? Если место производства работ передано подрядчику по акту-допуску, возможно ли в этом случае передать обязанность по проведению вводного инструктажа подрядчику, принимая во внимание, что это сотрудники подрядчика?
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
(ред. от 30.12.2022)
"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")10. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации (работники, командированные в организацию (подразделение организации), лица, проходящие производственную практику).
(ред. от 30.12.2022)
"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")10. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации (работники, командированные в организацию (подразделение организации), лица, проходящие производственную практику).