Вступление в законную силу решения арбитражного суда
Подборка наиболее важных документов по запросу Вступление в законную силу решения арбитражного суда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 217 "Сроки приостановления производства по делу" ГПК РФ"Поскольку факты, рассматриваемые в Арбитражном суде г. Москвы в рамках гражданского дела по иску ООО "КЛИШИ" к ООО "УК Оникс Груп", HORIZEN CAPITAL FUND о признании недействительным договора цессии от 23.03.2022, заключенного между HORIZEN CAPITAL FUND и ООО "УК Оникс Груп", взаимосвязаны с настоящим иском, и обстоятельства, которые будут установлены судом, могут иметь непосредственное значение для рассмотрения и принятия решения по настоящему делу, суд первой инстанции со ссылкой на ст. 215 ГПК РФ пришел к обоснованному выводу о необходимости приостановления производства по настоящему делу в связи с невозможностью его рассмотрения до вступления в законную силу решения Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-102430/2022 по иску ООО "КЛИШИ" к ООО "УК Оникс Груп", ХОРАЙЗЕН КЕПИТАЛ ФАНД о признании недействительным договора цессии от 23.03.2022, заключенного между ХОРАЙЗЕН КЕПИТАЛ ФАНД и ООО "УК Оникс Груп"."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияВступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.01.2010 по делу N А65-14265/2008 установлено, что нарушение истцом сроков выполнения работ связано с неисполнением заказчиком встречных обязательств. Суду не было представлено доказательств передачи в установленном порядке надлежащим образом оформленной проектной документации в объеме, необходимом для выполнения работ, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что при исполнении договора подряда со стороны заказчика имела место просрочка исполнения обязательств, препятствующая исполнению обязательств подрядчиком в установленный в договоре срок, что, в свою очередь, исключало возможность расторжения названного договора МНТЦ и заказчиком в одностороннем порядке на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Нормативные акты
"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Статья 180. Вступление в законную силу решения, судебного приказа
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Статья 180. Вступление в законную силу решения, судебного приказа