Образец уведомления о приостановлении работ по договору подряда

Подборка наиболее важных документов по запросу Образец уведомления о приостановлении работ по договору подряда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2023 N 12АП-8834/2023 по делу N А57-24491/2022
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено в части.
Ссылка истца о направлении ответчику уведомления о приостановлении работ по договору подряда посредством электронной почты противоречит согласованному сторонами в пункте 16.5 договора подряда порядку и в силу ст. 165.1 ГК РФ не может являться надлежащим уведомлением о приостановлении работ.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты

Решение Орловского УФАС России от 16.01.2024 N 057/06/104-2/2024 по делу N РНП-57-7
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение е течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. В соответствии со ст. 719 ГК РФ1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).