Нарушение сроков технологического присоединения
Подборка наиболее важных документов по запросу Нарушение сроков технологического присоединения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Застройщик может взыскать с энергетиков часть своих убытков за просрочку передачи квартир дольщикам
(Тимонина И.И.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 7)Сетевая организация нарушила установленный договором срок выполнения работ по технологическому присоединению построенного МКД к электрическим сетям. В результате застройщик не смог своевременно получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию и приступить к передаче квартир дольщикам.
(Тимонина И.И.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 7)Сетевая организация нарушила установленный договором срок выполнения работ по технологическому присоединению построенного МКД к электрическим сетям. В результате застройщик не смог своевременно получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию и приступить к передаче квартир дольщикам.
Статья: Особенности рассмотрения дел о взыскании расходов, понесенных сетевыми организациями на исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в случаях его досрочного прекращения
(Лысенкова Е.Н.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)Суды, повторяя уже упомянутую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2012 года, делали вывод, что единственным основанием для одностороннего отказа от договора ТП является нарушение сетевой организацией сроков технологического присоединения (такое условие обязательно для договора ТП в силу нормативных положений), и отказывали в праве заявителя немотивированно отказаться от договора (например, судебные акты по делу N А41-67622/14).
(Лысенкова Е.Н.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)Суды, повторяя уже упомянутую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2012 года, делали вывод, что единственным основанием для одностороннего отказа от договора ТП является нарушение сетевой организацией сроков технологического присоединения (такое условие обязательно для договора ТП в силу нормативных положений), и отказывали в праве заявителя немотивированно отказаться от договора (например, судебные акты по делу N А41-67622/14).
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ
(ред. от 14.02.2024)
"Об электроэнергетике"ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
(ред. от 14.02.2024)
"Об электроэнергетике"ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;