КС-14 когда составляется
Подборка наиболее важных документов по запросу КС-14 когда составляется (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2023 N 06АП-2905/2023 по делу N А73-20407/2022
Требование: О взыскании неосновательного обогащения по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: Решение первой инстанции отменено. В удовлетворении требования отказано.Вместе с тем, подписание указанного акта не подтверждает надлежащее исполнение принципалом обязательств в части своевременного выполнения работ, поскольку названный акт подписан по истечении более 14 месяцев после установленного договором (пункт 3.3) срока выполнения работ и соответственно не освобождает подрядчика от ответственности за нарушение указанного обязательства. На момент подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии N 979 от 21.12.2015 просрочка исполнения договора составила с 31.10.2014 по 20.12.2015 всего 415 дней.
Требование: О взыскании неосновательного обогащения по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: Решение первой инстанции отменено. В удовлетворении требования отказано.Вместе с тем, подписание указанного акта не подтверждает надлежащее исполнение принципалом обязательств в части своевременного выполнения работ, поскольку названный акт подписан по истечении более 14 месяцев после установленного договором (пункт 3.3) срока выполнения работ и соответственно не освобождает подрядчика от ответственности за нарушение указанного обязательства. На момент подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии N 979 от 21.12.2015 просрочка исполнения договора составила с 31.10.2014 по 20.12.2015 всего 415 дней.
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2021 N 11АП-6034/2021 по делу N А55-38866/2019
Требование: О взыскании пени за несвоевременное исполнение обязательств по контракту.
Решение: Требование удовлетворено в части.Между тем, письмо ООО "Спец Строй" исх. N 1070 от 25.12.2015 на которое ссылается Ответчик об уведомлении Истца о том, что акты по формам N КС-1 1, N КС-14 не могут быть составлены, так как работы по договору не предполагают сдачу объекта в эксплуатацию, не может являться допустимым доказательствам по делу в силу статьи 68 АПК РФ ввиду того, что Генподрядчик не вправе в одностороннем порядке изменять условия Госконтракта N 51-11, заключенного по результатам конкурсных процедур. Иное противоречит часта 1 статьи 450 ГК РФ, части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ 17.2. Госконтракта.
Требование: О взыскании пени за несвоевременное исполнение обязательств по контракту.
Решение: Требование удовлетворено в части.Между тем, письмо ООО "Спец Строй" исх. N 1070 от 25.12.2015 на которое ссылается Ответчик об уведомлении Истца о том, что акты по формам N КС-1 1, N КС-14 не могут быть составлены, так как работы по договору не предполагают сдачу объекта в эксплуатацию, не может являться допустимым доказательствам по делу в силу статьи 68 АПК РФ ввиду того, что Генподрядчик не вправе в одностороннем порядке изменять условия Госконтракта N 51-11, заключенного по результатам конкурсных процедур. Иное противоречит часта 1 статьи 450 ГК РФ, части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ 17.2. Госконтракта.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияОтветчик, возражая на заявленные требования о взыскании задолженности, ссылается на пункт 4.4 договора, которым предоставлено ему право как заказчику производить удержание в размере 5% от каждой суммы, выплаченной подрядчику за принятые работы, что составляет 41 072 рубля 02 копейки, до подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Готовое решение: Как отражать создание основных средств
(КонсультантПлюс, 2024)Для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и принятия их к бухгалтерскому учету (списания капитальных вложений с кредита счета 08 в дебет счета 01 "Основные средства" или счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности") можно составить акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме N КС-14 или акт приемки законченного строительством объекта по форме N КС-11. Эти акты также служат основанием для окончательного расчета с подрядчиком за выполненные работы.
(КонсультантПлюс, 2024)Для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и принятия их к бухгалтерскому учету (списания капитальных вложений с кредита счета 08 в дебет счета 01 "Основные средства" или счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности") можно составить акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме N КС-14 или акт приемки законченного строительством объекта по форме N КС-11. Эти акты также служат основанием для окончательного расчета с подрядчиком за выполненные работы.