Колористическое решение
Подборка наиболее важных документов по запросу Колористическое решение (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовая охрана фирменного стиля: российский и зарубежный опыт
(Минакова А.И.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 9)"Фирменный стиль" - это достаточно размытое понятие, вызывающее различные ассоциации в связи с неопределенностью его содержания. Отсутствие конкретного перечня элементов, которые могут составлять фирменный стиль, и отсюда невозможность разработки точного определения данного понятия на основе синтеза входящих в него элементов (что подтверждается, в частности, отсутствием легальной дефиниции) объясняются объективной причиной - неограниченным спектром элементов, которые могут быть использованы хозяйствующим субъектом в целях выделения своего предприятия и (или) продукции среди конкурентов и (или) аналогичных товаров. В фирменный стиль могут включаться различные характеристики продукции или предприятия, например, колористическое решение, логотип, слоган, изображения, оформление интерьера, музыкальное сопровождение, расстановка (расположение) товара, дресс-код сотрудников, приветствие покупателей.
(Минакова А.И.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 9)"Фирменный стиль" - это достаточно размытое понятие, вызывающее различные ассоциации в связи с неопределенностью его содержания. Отсутствие конкретного перечня элементов, которые могут составлять фирменный стиль, и отсюда невозможность разработки точного определения данного понятия на основе синтеза входящих в него элементов (что подтверждается, в частности, отсутствием легальной дефиниции) объясняются объективной причиной - неограниченным спектром элементов, которые могут быть использованы хозяйствующим субъектом в целях выделения своего предприятия и (или) продукции среди конкурентов и (или) аналогичных товаров. В фирменный стиль могут включаться различные характеристики продукции или предприятия, например, колористическое решение, логотип, слоган, изображения, оформление интерьера, музыкальное сопровождение, расстановка (расположение) товара, дресс-код сотрудников, приветствие покупателей.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2026)Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 309, 310, 405, 406, 702, 711, 718, 719, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывая разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении исковых требований отказали, поскольку нарушение сроков выполнения работ произошло не по вине ответчика, а было связано с неоказанием Заказчиком содействия, нарушением истцом встречных обязательств, в частности, Подрядчиком был выявлен ряд недостатков в представленной истцом документации, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной услуги: "Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве", в связи с чем подрядчиком на основании статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации было приостановлено выполнение работ; обстоятельства, послужившие основанием для приостановления работ не устранены; уведомлений от Заказчика о возобновлении приостановленных работ в адрес Подрядчика не направлялось.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2026)Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 309, 310, 405, 406, 702, 711, 718, 719, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывая разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении исковых требований отказали, поскольку нарушение сроков выполнения работ произошло не по вине ответчика, а было связано с неоказанием Заказчиком содействия, нарушением истцом встречных обязательств, в частности, Подрядчиком был выявлен ряд недостатков в представленной истцом документации, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной услуги: "Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве", в связи с чем подрядчиком на основании статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации было приостановлено выполнение работ; обстоятельства, послужившие основанием для приостановления работ не устранены; уведомлений от Заказчика о возобновлении приостановленных работ в адрес Подрядчика не направлялось.
Нормативные акты
Статья: Использование учебных фильмов как средство формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся
(Бондарь Е.О., Сосновская Ю.Н.)
("Современное право", 2025, N 8)7. Средства выразительности фильма, т.е. отбор видеоматериала, выбор планов, монтаж, специальные эффекты, мультипликация, композиция кадра, колористическое решение и звуковой ряд фильма, - все должно быть направлено на то, чтобы в изучаемом явлении выделить присущие ему и наиболее важные для данной темы признаки, помочь учащимся разобраться в существе темы.
(Бондарь Е.О., Сосновская Ю.Н.)
("Современное право", 2025, N 8)7. Средства выразительности фильма, т.е. отбор видеоматериала, выбор планов, монтаж, специальные эффекты, мультипликация, композиция кадра, колористическое решение и звуковой ряд фильма, - все должно быть направлено на то, чтобы в изучаемом явлении выделить присущие ему и наиболее важные для данной темы признаки, помочь учащимся разобраться в существе темы.
"Комментарий к Градостроительному кодексу РФ"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства - это облик (визуальное представление) здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов), а также архитектурно-художественное освещение при его наличии.
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства - это облик (визуальное представление) здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов), а также архитектурно-художественное освещение при его наличии.
Готовое решение: Что такое фасад здания и какие требования установлены к его содержанию
(КонсультантПлюс, 2026)при окрашивании в другой цвет или замены отделочных материалов с сохранением цвета. Так, в г. Москве установлены требования к колористическому решению фасадов зданий, его формированию и изменению. Такое решение устанавливается в паспорте колористического решения фасадов зданий, строений и сооружений в г. Москве и изменять его без оформления паспорта нельзя (п. п. 1.1, 1.3, 4.2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2012 N 114-ПП);
(КонсультантПлюс, 2026)при окрашивании в другой цвет или замены отделочных материалов с сохранением цвета. Так, в г. Москве установлены требования к колористическому решению фасадов зданий, его формированию и изменению. Такое решение устанавливается в паспорте колористического решения фасадов зданий, строений и сооружений в г. Москве и изменять его без оформления паспорта нельзя (п. п. 1.1, 1.3, 4.2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2012 N 114-ПП);
"Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: в 2 т."
(постатейный)
(том 2)
(2-е издание, исправленное и дополненное)
(отв. ред. Е.А. Павлова)
("Статут", 2025)Промышленный образец не может быть признан оригинальным и в том случае, если по сравнению с известным ближайшим аналогом у него изменены только размеры (масштаб изделия) с сохранением формы, пропорций, колористического решения и т.п., если изменен только цвет всего изделия, но не колористическое решение, если изменено только количество однотипных элементов изделия без изменения их расположения в изделии, если форма изделия представляет собой простую геометрическую фигуру или тело типа круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела, а также в некоторых других случаях <1>.
(постатейный)
(том 2)
(2-е издание, исправленное и дополненное)
(отв. ред. Е.А. Павлова)
("Статут", 2025)Промышленный образец не может быть признан оригинальным и в том случае, если по сравнению с известным ближайшим аналогом у него изменены только размеры (масштаб изделия) с сохранением формы, пропорций, колористического решения и т.п., если изменен только цвет всего изделия, но не колористическое решение, если изменено только количество однотипных элементов изделия без изменения их расположения в изделии, если форма изделия представляет собой простую геометрическую фигуру или тело типа круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела, а также в некоторых других случаях <1>.