Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
Подборка наиболее важных документов по запросу Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2024 N 05АП-6457/2024 по делу N А51-10526/2024
Требование: О признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора подряда, расторжении договора, взыскании убытков.
Встречное требование: О взыскании неустойки, начисленной за нарушение срока выполнения работ по договору.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Довод ответчика о том, что передача места производства работ фактически осуществлена на основании акта от 02.02.2024 приемки геодезической разбивочной основы для строительства подлежит отклонению, поскольку акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства от 02.02.2024 не свидетельствует о передаче места производства работ, места (помещения) для складирования материалов и оборудования в соответствии с приложением N 5.1 к договору, в котором сторонами согласована форма акта сдачи-приемки места производства работ.
Требование: О признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора подряда, расторжении договора, взыскании убытков.
Встречное требование: О взыскании неустойки, начисленной за нарушение срока выполнения работ по договору.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Довод ответчика о том, что передача места производства работ фактически осуществлена на основании акта от 02.02.2024 приемки геодезической разбивочной основы для строительства подлежит отклонению, поскольку акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства от 02.02.2024 не свидетельствует о передаче места производства работ, места (помещения) для складирования материалов и оборудования в соответствии с приложением N 5.1 к договору, в котором сторонами согласована форма акта сдачи-приемки места производства работ.
Нормативные акты
"Методические рекомендации. Проектирование водоотвода с пролетных строений"6.1 Акт приемки геодезической разбивочной