Заключение дополнительного соглашения после истечения срока выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Заключение дополнительного соглашения после истечения срока выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Утрата интереса к исполнению договора подряда
(КонсультантПлюс, 2024)...вследствие уклонения истца от надлежащего согласования сроков выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения, а также несогласования проекта итоговой редакции банковской гарантии (после подписания дополнительного соглашения, которым продлен срок окончания работ) ответчик был лишен возможности предоставления нового обеспечения по договору.
(КонсультантПлюс, 2024)...вследствие уклонения истца от надлежащего согласования сроков выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения, а также несогласования проекта итоговой редакции банковской гарантии (после подписания дополнительного соглашения, которым продлен срок окончания работ) ответчик был лишен возможности предоставления нового обеспечения по договору.
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2023 N 11АП-9464/2023 по делу N А55-14637/2022
Требование: О взыскании неустоек и штрафов по договорам подряда.
Встречное требование: О признании недействительным одностороннего отказа от договора подряда.
Решение: Требование удовлетворено в части. Встречное требование удовлетворено.По договорам N 16-02510Т от 17.06.2016, N 20-05849Т от 10.03.2020, N 19-05227Т от 30.11.2019, N 20-06641Т от 09.07.2020, N 19-05199Т от 08.11.2019, как указано выше, сторонами не согласован срок окончания производства работ после внесения существенных изменений в условия договоров путем заключения сторонами дополнительных соглашений, что делало невозможным соблюдение ответчиком первоначального срока выполнения работ.
Требование: О взыскании неустоек и штрафов по договорам подряда.
Встречное требование: О признании недействительным одностороннего отказа от договора подряда.
Решение: Требование удовлетворено в части. Встречное требование удовлетворено.По договорам N 16-02510Т от 17.06.2016, N 20-05849Т от 10.03.2020, N 19-05227Т от 30.11.2019, N 20-06641Т от 09.07.2020, N 19-05199Т от 08.11.2019, как указано выше, сторонами не согласован срок окончания производства работ после внесения существенных изменений в условия договоров путем заключения сторонами дополнительных соглашений, что делало невозможным соблюдение ответчиком первоначального срока выполнения работ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияПримечание: В приведенном ниже Постановлении суд принял решение отказать во взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ, определенных дополнительным соглашением, поскольку соглашение заключено после истечения срока выполнения работ, установленного в основном договоре.
Статья: Практика Апелляционной коллегии ФАС России (научный обзор наиболее значимых дел, рассмотренных в I квартале 2020 г.)
(Москвитин О.А., Бочинин И.П.)
("Российское конкурентное право и экономика", 2020, N 2)Всего между Уполномоченным органом и ООО "Р" было заключено три контракта, а в дальнейшем (в том числе и после истечения их сроков действия) несколько дополнительных соглашений к ним. При этом ООО "Р" не имело необходимых сертификатов эксплуатанта воздушных судов и разрешения осуществлять соответствующие услуги, но в контракт было включено условие, позволяющее ООО "Р" привлечь к выполнению работ субподрядчика, имеющего необходимые работы и разрешения. Таким субподрядчиком оказалось ООО "А".
(Москвитин О.А., Бочинин И.П.)
("Российское конкурентное право и экономика", 2020, N 2)Всего между Уполномоченным органом и ООО "Р" было заключено три контракта, а в дальнейшем (в том числе и после истечения их сроков действия) несколько дополнительных соглашений к ним. При этом ООО "Р" не имело необходимых сертификатов эксплуатанта воздушных судов и разрешения осуществлять соответствующие услуги, но в контракт было включено условие, позволяющее ООО "Р" привлечь к выполнению работ субподрядчика, имеющего необходимые работы и разрешения. Таким субподрядчиком оказалось ООО "А".