Уведомление о приостановке работ по договору
Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление о приостановке работ по договору (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 759 "Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ" ГК РФ"Довод ответчика об отсутствии вины в просрочке выполнения работ в срок установленный договором апелляционным судом не принимается, так как сами действия подрядчика по извещению заказчика о препятствиях в выполнении работ имели место после истечения срока окончания работ по договору, что не может считаться добросовестной и своевременной реализацией права заявить о наличии препятствий в выполнении работ, тогда как по смыслу статей 716, 719, 759 ГК РФ право подрядчика уведомить о невозможности выполнения работ в срок и приостановить выполнение работ по договору должно реализовываться в пределах срока выполнения работ, а не в период существующей просрочки."
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 744 "Внесение изменений в техническую документацию" ГК РФ"Таким образом, из вышеприведенных положений не следует, что внесение изменений в техническую документацию автоматически влияет на установленные договором сроки выполнения работ, учитывая, что в период действия договора уведомлений от подрядчика в соответствии со статьями 716, 719 ГК РФ о приостановке работ либо о невозможности их выполнения в срок в связи с изменением технической документацией либо иными обстоятельствами в адрес заказчика также не поступало. Доказательств обратного в материалы дела не представлено."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
(ред. от 24.06.2025)1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения2.1. Обязан ли подрядчик уведомлять заказчика о приостановлении работ вследствие неисполнения заказчиком встречных обязательств по договору подряда
Готовое решение: В каких случаях и как подрядчик может отказаться от договора подряда в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2025)По мнению судов, положения п. 2 ст. 719 ГК РФ не обусловливают право подрядчика отказаться от исполнения договора предварительным приостановлением работ (обязательным уведомлением заказчика о приостановлении работ).
(КонсультантПлюс, 2025)По мнению судов, положения п. 2 ст. 719 ГК РФ не обусловливают право подрядчика отказаться от исполнения договора предварительным приостановлением работ (обязательным уведомлением заказчика о приостановлении работ).