Ставка рефинансирования для пени на 2020
Подборка наиболее важных документов по запросу Ставка рефинансирования для пени на 2020 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2021 N 11АП-16452/2021 по делу N А55-33487/2020
Требование: О взыскании задолженности по договору субподряда, пени.
Решение: Требование удовлетворено.Исходя из правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 65 Постановления от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", исковые требования о взыскании с ответчика пени, начисленные на сумму задолженности 1 809 875 руб. 00 коп. из расчета одной трехсотой действующей на дату уплату пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ начиная с 05.12.2020 по день фактической оплаты основного долга, суд первой инстанции признал правомерным.
Требование: О взыскании задолженности по договору субподряда, пени.
Решение: Требование удовлетворено.Исходя из правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 65 Постановления от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", исковые требования о взыскании с ответчика пени, начисленные на сумму задолженности 1 809 875 руб. 00 коп. из расчета одной трехсотой действующей на дату уплату пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ начиная с 05.12.2020 по день фактической оплаты основного долга, суд первой инстанции признал правомерным.
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2023 N 14АП-2646/2023 по делу N А44-4252/2022
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Поскольку невозможность исполнения ООО "Энергострой" условий договора, подтверждена соответствующими доказательствами, перепиской сторон, третьих лиц, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости признания данных обстоятельств, смягчающих ответственность подрядчика, удержанную ПАО "Россети Северо-Запад" явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства. Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, доводы сторон, суд первой инстанции мотивированно уменьшил удержанные ПАО "Россети Северо-Запад" с ООО "Энергострой" при расчетах по спорному договору сумму пеней до 299 796 руб. 88 коп. (двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ, рассчитанной за период с 01.11.2019 по 11.12.2020). С учетом удержания пеней по спорному договору (299 796 руб. 88 коп.) суд правомерно признал обоснованным взыскание с ответчика 778 350 руб. 29 коп. задолженности.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда.
Решение: Требование удовлетворено в части.Поскольку невозможность исполнения ООО "Энергострой" условий договора, подтверждена соответствующими доказательствами, перепиской сторон, третьих лиц, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости признания данных обстоятельств, смягчающих ответственность подрядчика, удержанную ПАО "Россети Северо-Запад" явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства. Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, доводы сторон, суд первой инстанции мотивированно уменьшил удержанные ПАО "Россети Северо-Запад" с ООО "Энергострой" при расчетах по спорному договору сумму пеней до 299 796 руб. 88 коп. (двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ, рассчитанной за период с 01.11.2019 по 11.12.2020). С учетом удержания пеней по спорному договору (299 796 руб. 88 коп.) суд правомерно признал обоснованным взыскание с ответчика 778 350 руб. 29 коп. задолженности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Спор о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2024)Расчет неустойки (пени) производится по следующей формуле: сумма задолженности x (количество дней просрочки) x (1/300 или 1/130) x (ставка рефинансирования Центрального банка РФ, действующая на день фактической оплаты) (например, Апелляционное определение Московского городского суда от 16.03.2020 по делу N 33-10639/2020).
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2024)Расчет неустойки (пени) производится по следующей формуле: сумма задолженности x (количество дней просрочки) x (1/300 или 1/130) x (ставка рефинансирования Центрального банка РФ, действующая на день фактической оплаты) (например, Апелляционное определение Московского городского суда от 16.03.2020 по делу N 33-10639/2020).
"Гражданско-правовое регулирование взаимоотношений в сфере охраны здоровья: проблемные вопросы и судебная практика: научно-практическое пособие"
(Старчиков М.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Например, в одном из судебных постановлений отмечается, что "в случае нарушения медицинским работником сроков возврата части единовременной выплаты, указанной в пункте 2.3 настоящего договора, с него взыскивается пеня в размере 1/300 от действующей на этот момент ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисленная из суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки" <194>.
(Старчиков М.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Например, в одном из судебных постановлений отмечается, что "в случае нарушения медицинским работником сроков возврата части единовременной выплаты, указанной в пункте 2.3 настоящего договора, с него взыскивается пеня в размере 1/300 от действующей на этот момент ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисленная из суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки" <194>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)7. За неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, страховая медицинская организация за счет собственных средств уплачивает медицинской организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день возникновения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый день просрочки.
(ред. от 25.12.2023)
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)7. За неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, страховая медицинская организация за счет собственных средств уплачивает медицинской организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день возникновения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый день просрочки.