Нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту
Подборка наиболее важных документов по запросу Нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Несправедливые договорные условия
(КонсультантПлюс, 2024)"...В ходе рассмотрения дела [о взыскании с подрядчика пеней за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту - ред.] ООО... [подрядчик - ред.] предъявило встречный иск о... признании недействительным пункта 4.2 государственного контракта... и его приложения N 2 с графиком производства строительно-монтажных работ.
(КонсультантПлюс, 2024)"...В ходе рассмотрения дела [о взыскании с подрядчика пеней за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту - ред.] ООО... [подрядчик - ред.] предъявило встречный иск о... признании недействительным пункта 4.2 государственного контракта... и его приложения N 2 с графиком производства строительно-монтажных работ.
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 333.37 "Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды" главы 25.3 "Государственная пошлина" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Как указал суд, признавая позицию учреждения необоснованной, оно участвует в деле в качестве истца по спору о взыскании пени, штрафа за нарушение сроков предоставления банковской гарантии по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Как указал суд, признавая позицию учреждения необоснованной, оно участвует в деле в качестве истца по спору о взыскании пени, штрафа за нарушение сроков предоставления банковской гарантии по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения7. Ответственность подрядчика по государственному (муниципальному) контракту за нарушение сроков выполнения работ
Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 09.03.2021 N Ф05-1681/2021 <О взыскании неустойки по государственному контракту>
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2021, N 8)Представляет интерес и Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.01.2018 N Ф05-18867/2017, оставленное в силе высшими арбитрами. Заказчик пытался взыскать с подрядчика 181 926 253 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту. Но суд снизил эту сумму до 6 851 268 руб. в порядке статьи 333 Гражданского кодекса РФ в связи с ее явной несоразмерностью последствиям нарушения, доказанной ответчиком. На решение арбитров повлиял целый комплекс факторов, среди которых основными являлись следующие:
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2021, N 8)Представляет интерес и Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.01.2018 N Ф05-18867/2017, оставленное в силе высшими арбитрами. Заказчик пытался взыскать с подрядчика 181 926 253 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту. Но суд снизил эту сумму до 6 851 268 руб. в порядке статьи 333 Гражданского кодекса РФ в связи с ее явной несоразмерностью последствиям нарушения, доказанной ответчиком. На решение арбитров повлиял целый комплекс факторов, среди которых основными являлись следующие:
Нормативные акты
"Обзор практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.