Компенсация расходов подрядчика
Подборка наиболее важных документов по запросу Компенсация расходов подрядчика (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Однако германский законодатель, квалифицируя обязанность по содействию в качестве долженствования, решил предоставить подрядчику дополнительные средства правовой защиты, в результате чего допустил противоречия в правовых последствиях, наступающих в случае неисполнения кредиторской обязанности. В частности, § 643 ГГУ предоставляет подрядчику право расторгнуть договор, в то время как по общему правилу у должника отсутствует такое право при просрочке кредитора. § 642 ГГУ также наделяет подрядчика дополнительным правом получить соразмерную компенсацию, что не соответствует общему правилу, в силу которого просрочка заказчика влечет для подрядчика лишь право на возмещение дополнительных расходов. Право подрядчика на получение соразмерной компенсации вынесено в отдельный параграф и урегулировано иначе, чем общее правило (§ 293, 304 ГГУ), с целью недопущения несправедливой ситуации, при которой подрядчик будет обладать единственным правом требовать возмещения дополнительных расходов <1>. При этом правовая природа компенсации отличается от убытков, поскольку размер компенсации рассчитывается особым образом, исходя из продолжительности просрочки заказчика и величины договорного вознаграждения подрядчика, а также подлежат учету экономия подрядчика на расходах и его выгоды от иного использования рабочей силы. Кроме того, у подрядчика есть возможность потребовать от заказчика уплаты части вознаграждения, соразмерной объему выполненной работы (§ 645 ГГУ). В любом случае, во избежание неосновательного обогащения возмещению подлежит позитивный интерес подрядчика, в результате чего он должен оказаться в том же экономическом положении, в котором он был бы, если бы заказчик оказывал ему своевременное и эффективное содействие в выполнении работ <2>.
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Однако германский законодатель, квалифицируя обязанность по содействию в качестве долженствования, решил предоставить подрядчику дополнительные средства правовой защиты, в результате чего допустил противоречия в правовых последствиях, наступающих в случае неисполнения кредиторской обязанности. В частности, § 643 ГГУ предоставляет подрядчику право расторгнуть договор, в то время как по общему правилу у должника отсутствует такое право при просрочке кредитора. § 642 ГГУ также наделяет подрядчика дополнительным правом получить соразмерную компенсацию, что не соответствует общему правилу, в силу которого просрочка заказчика влечет для подрядчика лишь право на возмещение дополнительных расходов. Право подрядчика на получение соразмерной компенсации вынесено в отдельный параграф и урегулировано иначе, чем общее правило (§ 293, 304 ГГУ), с целью недопущения несправедливой ситуации, при которой подрядчик будет обладать единственным правом требовать возмещения дополнительных расходов <1>. При этом правовая природа компенсации отличается от убытков, поскольку размер компенсации рассчитывается особым образом, исходя из продолжительности просрочки заказчика и величины договорного вознаграждения подрядчика, а также подлежат учету экономия подрядчика на расходах и его выгоды от иного использования рабочей силы. Кроме того, у подрядчика есть возможность потребовать от заказчика уплаты части вознаграждения, соразмерной объему выполненной работы (§ 645 ГГУ). В любом случае, во избежание неосновательного обогащения возмещению подлежит позитивный интерес подрядчика, в результате чего он должен оказаться в том же экономическом положении, в котором он был бы, если бы заказчик оказывал ему своевременное и эффективное содействие в выполнении работ <2>.
"Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2024 г. N 186-ФЗ "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу"
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)- заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны (п. 2).
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)- заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны (п. 2).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 747 "Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда" ГК РФ"Проанализировав условия заключенного между сторонами договора по правилам статьи 431 ГК РФ, апелляционный суд пришел к выводу о том, что данный договор в пункте 3.1.12 прямо предусматривает обязанность генерального подрядчика нести затраты на оплату коммунальных платежей, возникших в период строительства объекта, в связи с чем подлежат применению положения статьи 747 ГК РФ."
Перспективы и риски арбитражного спора: Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: Заказчик хочет взыскать расходы на оплату проведения повторной государственной экспертизы результата работ
(КонсультантПлюс, 2026)обязанность Подрядчика возместить расходы на проведение повторной государственной экспертизы результата работ
(КонсультантПлюс, 2026)обязанность Подрядчика возместить расходы на проведение повторной государственной экспертизы результата работ
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025, с изм. от 09.06.2026)При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
(ред. от 24.06.2025, с изм. от 09.06.2026)При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
Путеводитель по сделкам. Подряд. ЗаказчикВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПОДРЯДЧИКА
Типовая ситуация: Выплаты по ГПД: налоги, взносы, больничные, отчетность
(Издательство "Главная книга", 2026)Компенсацию затрат подрядчика или исполнителя на исполнение договора не облагают взносами и учитывают в налоговых расходах и облагаемых НДФЛ доходах. На сумму компенсации по заявлению физлица можно предоставить профессиональный вычет (ст. 422 НК РФ, Письмо Минфина от 11.03.2024 N 03-04-05/21172).
(Издательство "Главная книга", 2026)Компенсацию затрат подрядчика или исполнителя на исполнение договора не облагают взносами и учитывают в налоговых расходах и облагаемых НДФЛ доходах. На сумму компенсации по заявлению физлица можно предоставить профессиональный вычет (ст. 422 НК РФ, Письмо Минфина от 11.03.2024 N 03-04-05/21172).
Готовое решение: Как облагаются выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового характера
(КонсультантПлюс, 2026)Как облагается НДФЛ и страховыми взносами компенсация дополнительных расходов (возмещение затрат) физлица - подрядчика по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2026)Как облагается НДФЛ и страховыми взносами компенсация дополнительных расходов (возмещение затрат) физлица - подрядчика по договору подряда
Готовое решение: В каких случаях и как можно отказаться от договора строительного подряда в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2026)Обратите внимание, что для строительного подряда законом предусмотрено право подрядчика отказаться от договора, если предоставленные заказчиком материалы или оборудование нельзя было использовать без ухудшения качества работ, а заказчик отказался их заменить. Отказавшись от договора по данному основанию, подрядчик может потребовать от заказчика уплатить цену договора пропорционально части выполненной работы (п. 3 ст. 745 ГК РФ). Речь идет именно о согласованной сторонами цене работ, а не о компенсации затрат подрядчика. Полагаем, в этом случае подрядчик вправе также требовать и взыскания убытков с заказчика по общим правилам.
(КонсультантПлюс, 2026)Обратите внимание, что для строительного подряда законом предусмотрено право подрядчика отказаться от договора, если предоставленные заказчиком материалы или оборудование нельзя было использовать без ухудшения качества работ, а заказчик отказался их заменить. Отказавшись от договора по данному основанию, подрядчик может потребовать от заказчика уплатить цену договора пропорционально части выполненной работы (п. 3 ст. 745 ГК РФ). Речь идет именно о согласованной сторонами цене работ, а не о компенсации затрат подрядчика. Полагаем, в этом случае подрядчик вправе также требовать и взыскания убытков с заказчика по общим правилам.
Готовое решение: Как заключить договор подряда со множественностью лиц
(КонсультантПлюс, 2026)Если по договору подряда изготавливалась неделимая вещь, рекомендуем оговорить последствия расторжения. В частности, при множественности на стороне заказчика рекомендуем указать, кому из созаказчиков и в каком порядке подрядчик должен передать незаконченную вещь на основании ст. 729 ГК РФ и как распределяются между созаказчиками подлежащие компенсации затраты подрядчика.
(КонсультантПлюс, 2026)Если по договору подряда изготавливалась неделимая вещь, рекомендуем оговорить последствия расторжения. В частности, при множественности на стороне заказчика рекомендуем указать, кому из созаказчиков и в каком порядке подрядчик должен передать незаконченную вещь на основании ст. 729 ГК РФ и как распределяются между созаказчиками подлежащие компенсации затраты подрядчика.