Изменение существенных условий муниципального контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Изменение существенных условий муниципального контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Закупка строительного контроля по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)...Администрацией города... принято распоряжение... "Об изменении существенных условий муниципального контракта... на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по вышеуказанному объекту, в связи с чем... между Департаментом и ООО "ТВС-КРЫМ" заключено дополнительное соглашение... к муниципальному контракту...
(КонсультантПлюс, 2025)...Администрацией города... принято распоряжение... "Об изменении существенных условий муниципального контракта... на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по вышеуказанному объекту, в связи с чем... между Департаментом и ООО "ТВС-КРЫМ" заключено дополнительное соглашение... к муниципальному контракту...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
"КонсультантПлюс: Новости для специалиста по закупкам"Спецправила изменения строительных контрактов при росте цен и форс-мажоре планируют не продлевать (04.12.2025)
Статья: Актуальные вопросы судебной практики по делам о признании недействительными государственных и муниципальных контрактов
(Курц Н.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 6)Кроме того, в судебной практике указанное правило получило расширительное толкование, в рамках которого не допускается изменение существенных условий государственных (муниципальных) контрактов на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
(Курц Н.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 6)Кроме того, в судебной практике указанное правило получило расширительное толкование, в рамках которого не допускается изменение существенных условий государственных (муниципальных) контрактов на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
Статья: О замене штрафа за увеличение цены контракта на предупреждение
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Административный орган привлек организацию к ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (штраф в сумме 200 000 руб.) за изменение существенных условий муниципального контракта. Есть ли у организации шансы добиться замены штрафа на предупреждение на основании ст. 4.1.1 КоАП РФ?
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Административный орган привлек организацию к ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (штраф в сумме 200 000 руб.) за изменение существенных условий муниципального контракта. Есть ли у организации шансы добиться замены штрафа на предупреждение на основании ст. 4.1.1 КоАП РФ?
Путеводитель по договорной работе. Государственный и муниципальный контракт1.8.1. Изменение существенных условий государственного
Путеводитель по спорам в сфере закупок (44-ФЗ). Предложение победителя закупки при заключении контракта поставить товар, отличный от указанного в документации и заявкеВ соответствии с ч. 1 и 2 ст. 34, ч. 1 и 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) контракт по итогам осуществления закупки заключается на условиях, перечисленных в заявке победителя (иного лица, с которым заключается контракт) и документации о закупке (извещении), а также по цене, определенной по итогам закупки. В Законе N 44-ФЗ также указано на недопустимость изменения существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных в данном Законе (ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
Вопрос: Об исполнении контракта и возможности изменения его существенных условий.
(Письмо Минфина России от 30.06.2020 N 24-03-08/56428)Вопрос: Об исполнении контракта и возможности изменения его существенных условий.
(Письмо Минфина России от 30.06.2020 N 24-03-08/56428)Вопрос: Об исполнении контракта и возможности изменения его существенных условий.
Вопрос: Об изменении существенных условий контракта на выполнение отдельных видов работ, а также контракта жизненного цикла.
(Письмо Минфина России от 27.11.2024 N 24-06-06/118779)Вопрос: Об изменении существенных условий контракта на выполнение отдельных видов работ, а также контракта жизненного цикла.
(Письмо Минфина России от 27.11.2024 N 24-06-06/118779)Вопрос: Об изменении существенных условий контракта на выполнение отдельных видов работ, а также контракта жизненного цикла.
"Обзор административной практики в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (декабрь 2024 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Подпунктом "д" пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" (далее - Постановление N 680), установлено, что при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2024 годах допускается изменение установленного контрактом размера аванса.
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Подпунктом "д" пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" (далее - Постановление N 680), установлено, что при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2024 годах допускается изменение установленного контрактом размера аванса.
Статья: Отдельные аспекты разрешения споров, вытекающих из исполнения государственных и муниципальных контрактов: постановка проблемы
(Сабиров М.М., Сабирова Л.Л.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 2)- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", согласно которому государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств изменения в соответствии с настоящим Постановлением существенных условий контракта, в том числе влекущие увеличение цены контракта более чем на 30%, могут быть внесены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта.
(Сабиров М.М., Сабирова Л.Л.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 2)- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", согласно которому государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств изменения в соответствии с настоящим Постановлением существенных условий контракта, в том числе влекущие увеличение цены контракта более чем на 30%, могут быть внесены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта.
"Юридический справочник застройщика"
(9-я редакция)
(под ред. Д.С. Некрестьянова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)<1> В порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия".
(9-я редакция)
(под ред. Д.С. Некрестьянова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)<1> В порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия".
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание суммы неосновательного обогащения при отсутствии контракта по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли взыскать стоимость работ, услуг, не предусмотренных контрактом, заключенным по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Подрядчик не представил доказательств того, что было невозможно своевременно предупредить заказчика о необходимости осуществить дополнительные работы. Он также не доказал, что их выполнение обусловлено интересами заказчика и срочностью (что приостановление работ могло привести к повреждению или разрушению объекта строительства). В связи с этим подрядчик не вправе требовать оплаты спорных работ (ст. 743 ГК РФ, п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51). Кроме того, он не ссылался на обстоятельства, которые допускают изменение существенных условий контракта в силу ст. 767 ГК РФ и ст. 95 Закона N 44-ФЗ.
Можно ли взыскать стоимость работ, услуг, не предусмотренных контрактом, заключенным по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Подрядчик не представил доказательств того, что было невозможно своевременно предупредить заказчика о необходимости осуществить дополнительные работы. Он также не доказал, что их выполнение обусловлено интересами заказчика и срочностью (что приостановление работ могло привести к повреждению или разрушению объекта строительства). В связи с этим подрядчик не вправе требовать оплаты спорных работ (ст. 743 ГК РФ, п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51). Кроме того, он не ссылался на обстоятельства, которые допускают изменение существенных условий контракта в силу ст. 767 ГК РФ и ст. 95 Закона N 44-ФЗ.