Строение кбк
Подборка наиболее важных документов по запросу Строение кбк (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2025 N 305-ЭС25-956 по делу N А41-94500/2023
Категория спора: Инвестиционный договор.
Требования: 1) О взыскании убытков; 2) О внесении изменений в договор.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что работы по строительству школы ответчиками не начаты.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, так как суды не дали правовой оценки обстоятельствам нарушения сроков реализации инвестиционного проекта, отсутствия необходимого для строительства земельного участка, доводам ответчика о признании его банкротом, наличие реальной возможности дальнейшего исполнения договора не исследовали, выводы судов о прекращении обязательства по возмещению убытков с момента утверждения судом мирового соглашения основаны на неправильном толковании норм права."Администрация: Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7 Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской области) ИНН 502 900 99 50, КПП 502 901 001, БИК 044 525 000, ОКТМО 46 746 000 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, счет N 401 018 108 452 500 101 02 КБК 901 1 17 05040 04 0001 180 (поступления по инвестиционным контрактам).
Категория спора: Инвестиционный договор.
Требования: 1) О взыскании убытков; 2) О внесении изменений в договор.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что работы по строительству школы ответчиками не начаты.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, так как суды не дали правовой оценки обстоятельствам нарушения сроков реализации инвестиционного проекта, отсутствия необходимого для строительства земельного участка, доводам ответчика о признании его банкротом, наличие реальной возможности дальнейшего исполнения договора не исследовали, выводы судов о прекращении обязательства по возмещению убытков с момента утверждения судом мирового соглашения основаны на неправильном толковании норм права."Администрация: Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7 Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской области) ИНН 502 900 99 50, КПП 502 901 001, БИК 044 525 000, ОКТМО 46 746 000 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, счет N 401 018 108 452 500 101 02 КБК 901 1 17 05040 04 0001 180 (поступления по инвестиционным контрактам).
Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2025 N 305-ЭС25-956 по делу N А41-94500/2023
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о внесении изменений в инвестиционный договор и взыскании денежных средств.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требований отказано.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, поскольку довод о том, что ответчики злоупотребляют правом и вследствие своего недобросовестного поведения по существу сберегли денежные средства, заслуживает внимания."Администрация: Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7 Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской области) ИНН 502 900 99 50, КПП 502 901 001, БИК 044 525 000, ОКТМО 46 746 000 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, счет N 401 018 108 452 500 101 02 КБК 901 1 17 05040 04 0001 180 (поступления по инвестиционным контрактам).
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о внесении изменений в инвестиционный договор и взыскании денежных средств.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требований отказано.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, поскольку довод о том, что ответчики злоупотребляют правом и вследствие своего недобросовестного поведения по существу сберегли денежные средства, заслуживает внимания."Администрация: Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7 Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской области) ИНН 502 900 99 50, КПП 502 901 001, БИК 044 525 000, ОКТМО 46 746 000 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, счет N 401 018 108 452 500 101 02 КБК 901 1 17 05040 04 0001 180 (поступления по инвестиционным контрактам).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Расходы на благоустройство территории
(Заболонкова О.)
("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 5)- 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" - в рамках текущих расходов (в том числе при создании (строительстве) некапитальных строений).
(Заболонкова О.)
("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 5)- 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" - в рамках текущих расходов (в том числе при создании (строительстве) некапитальных строений).
Нормативные акты
Распоряжение Минпросвещения России от 15.02.2019 N Р-8
(ред. от 22.12.2020)
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
(вместе с "Паспортом ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования")на создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность дошкольного и общего образования независимо от места проживания обучающихся (проведение капитального ремонта и (или) реконструкция зданий, строений, сооружений, и (или) материально-техническое оснащение, и (или) создание условий для получения общего образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
(ред. от 22.12.2020)
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"
(вместе с "Паспортом ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования")на создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность дошкольного и общего образования независимо от места проживания обучающихся (проведение капитального ремонта и (или) реконструкция зданий, строений, сооружений, и (или) материально-техническое оснащение, и (или) создание условий для получения общего образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
<Письмо> Роспотребнадзора от 10.11.2008 N 01/12768-8-32
"О представлении информации"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека просит срочно представить информацию по перечисленным суммам администрируемых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (общей суммой по каждому бюджету отдельно, а также по каждому виду КБК) по состоянию на 01.10.2008 не позднее 14 ноября 2008 года.
"О представлении информации"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека просит срочно представить информацию по перечисленным суммам администрируемых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (общей суммой по каждому бюджету отдельно, а также по каждому виду КБК) по состоянию на 01.10.2008 не позднее 14 ноября 2008 года.
Административная практика
Решение Воронежского УФАС России от 06.10.2025 N 036/06/104-1410/2025
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Закупка вне рамок национального проекта, код бюджетной классификации - 16701133941292063244.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Закупка вне рамок национального проекта, код бюджетной классификации - 16701133941292063244.
Решение Пензенского УФАС России от 27.03.2023 по жалобе N 058/06/106-151/2023
Обстоятельства: По мнению Заявителя, спортивные площадки не могут являться объектом капитального строительства, в связи с чем Заказчику надлежало установить дополнительное требование к участникам закупки в рамках позиции N 9 разд. 2 Постановления N 2571 (работы по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории).
Решение: Признать жалобу необоснованной.Заявитель полагает, что спортивные площадки не могут являться объектом капитального строительства, в связи с чем заказчику надлежало установить дополнительное требование к участникам закупки в рамках позиции N 9 раздела 2 Постановления N 2571 (работы по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории).
Обстоятельства: По мнению Заявителя, спортивные площадки не могут являться объектом капитального строительства, в связи с чем Заказчику надлежало установить дополнительное требование к участникам закупки в рамках позиции N 9 разд. 2 Постановления N 2571 (работы по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории).
Решение: Признать жалобу необоснованной.Заявитель полагает, что спортивные площадки не могут являться объектом капитального строительства, в связи с чем заказчику надлежало установить дополнительное требование к участникам закупки в рамках позиции N 9 раздела 2 Постановления N 2571 (работы по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории).
Вопрос: По какому коду видов расходов отразить в бюджете муниципального района расходы на устройство пешеходного моста через реку, если пешеходный мост не является частью дороги или объектом капитального строительства, а возводится в целях благоустройства территории?
(Консультация эксперта, 2023)Согласно Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденному Приказом Минфина России от 24.05.2022 N 82н, расходы на строительство моста в рамках мероприятий по благоустройству территории могут быть отражены по кодам видов расходов:
(Консультация эксперта, 2023)Согласно Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденному Приказом Минфина России от 24.05.2022 N 82н, расходы на строительство моста в рамках мероприятий по благоустройству территории могут быть отражены по кодам видов расходов:
Статья: Как заполнить декларацию по земельному налогу: практический пример
(Голубева Н.В.)
("Российский налоговый курьер", 2010, N 1-2)- по строке 010 - КБК - 182 1 06 06013 05 1000 110;
(Голубева Н.В.)
("Российский налоговый курьер", 2010, N 1-2)- по строке 010 - КБК - 182 1 06 06013 05 1000 110;
Вопрос: О применении бюджетной классификации в отношении расходов на создание сооружений (вне рамок гособоронзаказа).
(Письмо Минфина России от 11.10.2024 N 02-05-07/99054)Применение в 2024 году видов расходов классификации расходов бюджетов осуществляется в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. N 82н (далее - Порядок N 82н).
(Письмо Минфина России от 11.10.2024 N 02-05-07/99054)Применение в 2024 году видов расходов классификации расходов бюджетов осуществляется в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. N 82н (далее - Порядок N 82н).
Вопрос: ...Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 27.02.2003 N 178-ФЗ приватизация зданий (строений, сооружений) осуществляется одновременно с земельным участком, занимаемым таким имуществом, по рыночной цене. По каким кодам классификации доходов бюджетов следует отразить поступление в бюджет субъекта РФ средств от приватизации здания и земельного участка, находящихся в собственности субъекта РФ?
(Консультация эксперта, Минфин РФ, 2008)Вопрос: Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 27.02.2003 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" приватизация зданий (строений, сооружений) осуществляется одновременно с земельным участком, занимаемым таким имуществом, по рыночной цене, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. По каким кодам классификации доходов бюджетов следует отразить поступление в бюджет субъекта Российской Федерации средств от приватизации здания, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации и расположенного на земельном участке, также находящемся в собственности субъекта Российской Федерации?
(Консультация эксперта, Минфин РФ, 2008)Вопрос: Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 27.02.2003 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" приватизация зданий (строений, сооружений) осуществляется одновременно с земельным участком, занимаемым таким имуществом, по рыночной цене, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. По каким кодам классификации доходов бюджетов следует отразить поступление в бюджет субъекта Российской Федерации средств от приватизации здания, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации и расположенного на земельном участке, также находящемся в собственности субъекта Российской Федерации?