Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Технологическое присоединение к электрическим сетям: Исполнитель хочет взыскать неустойку в связи с нарушением Заказчиком сроков осуществления мероприятий, предусмотренных техническими условиями по договору технологического присоединения к электрическим сетям
(КонсультантПлюс, 2025)Следует учитывать: Заказчик может ссылаться на то, что срок действия технических условий был продлен, что свидетельствует о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Как показывает практика, само по себе это не опровергает позицию Исполнителя, если согласованный сторонами в договоре срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не менялся >>>
(КонсультантПлюс, 2025)Следует учитывать: Заказчик может ссылаться на то, что срок действия технических условий был продлен, что свидетельствует о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Как показывает практика, само по себе это не опровергает позицию Исполнителя, если согласованный сторонами в договоре срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не менялся >>>
Перспективы и риски арбитражного спора: Технологическое присоединение к электрическим сетям: Заказчик хочет взыскать убытки в связи с неосуществлением Исполнителем технологического присоединения
(КонсультантПлюс, 2025)факт истечения срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению (договором, техническими условиями, дополнительными соглашениями, перепиской сторон и т.п.)
(КонсультантПлюс, 2025)факт истечения срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению (договором, техническими условиями, дополнительными соглашениями, перепиской сторон и т.п.)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Нарушение срока технологического присоединения к электрическим сетям: новые риски для сетевых организаций
(Бауэр Р.Э.)
("Конкурентное право", 2025, N 3)Во-первых, суды утверждают, что продление императивных сроков, установленных подп. "б" п. 16 Правил N 861, является навязыванием потребителю как слабой стороне в договоре невыгодных условий. Дополнительные соглашения об изменении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям сетевой организации за пределами императивно установленных Правилами N 861 сроков противоречат публичному характеру договора и являются ничтожными.
(Бауэр Р.Э.)
("Конкурентное право", 2025, N 3)Во-первых, суды утверждают, что продление императивных сроков, установленных подп. "б" п. 16 Правил N 861, является навязыванием потребителю как слабой стороне в договоре невыгодных условий. Дополнительные соглашения об изменении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям сетевой организации за пределами императивно установленных Правилами N 861 сроков противоречат публичному характеру договора и являются ничтожными.
Путеводитель по судебной практике: Возмездное оказание услуг.
Применяются ли к договору возмездного оказания услуг положения о праве подрядчика приостановить выполнение работ в случае нарушения заказчиком своих обязанностей
(КонсультантПлюс, 2025)В деле отсутствуют доказательства уведомления истца ответчиком о приостановлении выполнения мероприятий по технологическому присоединению жилого дома N 119 по ул. Островского в г. Перми, а также о наличии обстоятельств, которые создают для последнего невозможность выполнения обязательств в срок, предусмотренный договором о технологическом присоединении. В связи с этим довод общества "МРСК Урала" о возможности корректировки предусмотренного договором от 29.12.2006 N 046/2-9в-380/143-1291/06 срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению правильно отклонен судами.
Применяются ли к договору возмездного оказания услуг положения о праве подрядчика приостановить выполнение работ в случае нарушения заказчиком своих обязанностей
(КонсультантПлюс, 2025)В деле отсутствуют доказательства уведомления истца ответчиком о приостановлении выполнения мероприятий по технологическому присоединению жилого дома N 119 по ул. Островского в г. Перми, а также о наличии обстоятельств, которые создают для последнего невозможность выполнения обязательств в срок, предусмотренный договором о технологическом присоединении. В связи с этим довод общества "МРСК Урала" о возможности корректировки предусмотренного договором от 29.12.2006 N 046/2-9в-380/143-1291/06 срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению правильно отклонен судами.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
(ред. от 20.08.2025)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
(ред. от 20.08.2025)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
<Письмо> ФАС России от 19.07.2021 N ВК/59785/21
"О рассмотрении обращения"Так, согласно подпункту "б" пункта 16 Правил в отношении заявителей, указанных в пункте 12(1) и 14 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней при условии одновременного выполнения требований:
"О рассмотрении обращения"Так, согласно подпункту "б" пункта 16 Правил в отношении заявителей, указанных в пункте 12(1) и 14 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней при условии одновременного выполнения требований:
Статья: О некоторых вопросах судебной практики, связанных с договором технологического присоединения к электрическим сетям
(Серова В.К.)
("Арбитражные споры", 2021, N 3)Так как положения пункта 16(6) Правил N 861 прямо приравнивают нарушение заказчиком сроков внесения платы за технологическое присоединение к нарушению сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, то сетевая организация вправе требовать от заявителя, нарушившего срок внесения платы за технологическое присоединение, уплаты законной неустойки в размере, определенном подпунктом "в" пункта 16 названных Правил.
(Серова В.К.)
("Арбитражные споры", 2021, N 3)Так как положения пункта 16(6) Правил N 861 прямо приравнивают нарушение заказчиком сроков внесения платы за технологическое присоединение к нарушению сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, то сетевая организация вправе требовать от заявителя, нарушившего срок внесения платы за технологическое присоединение, уплаты законной неустойки в размере, определенном подпунктом "в" пункта 16 названных Правил.
Статья: Особенности рассмотрения дел о взыскании расходов, понесенных сетевыми организациями на исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в случаях его досрочного прекращения
(Лысенкова Е.Н.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который тоже является нормативно установленным и зависит от ряда факторов, таких как тип заявителя, объем максимальной мощности энергопринимающих устройств и некоторых других.
(Лысенкова Е.Н.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который тоже является нормативно установленным и зависит от ряда факторов, таких как тип заявителя, объем максимальной мощности энергопринимающих устройств и некоторых других.
"Договоры в сфере организации снабжения электрической энергией в Российской Федерации: монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Крассов Е.О.)
("НОРМА", 2025)Пунктом 16 Правил технологического присоединения к существенным условиям договора о технологическом присоединении отнесены следующие. Во-первых, перечень мероприятий по технологическому присоединению, который определяется в технических условиях, и обязательства сторон по их выполнению. Во-вторых, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению и положение об ответственности за несоблюдение сроков исполнения обязательств. В-третьих, порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон. В-четвертых, размер платы за технологическое присоединение. В-пятых, порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение. Рассмотрим основные из них.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Крассов Е.О.)
("НОРМА", 2025)Пунктом 16 Правил технологического присоединения к существенным условиям договора о технологическом присоединении отнесены следующие. Во-первых, перечень мероприятий по технологическому присоединению, который определяется в технических условиях, и обязательства сторон по их выполнению. Во-вторых, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению и положение об ответственности за несоблюдение сроков исполнения обязательств. В-третьих, порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон. В-четвертых, размер платы за технологическое присоединение. В-пятых, порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение. Рассмотрим основные из них.
Путеводитель по судебной практике: Возмездное оказание услуг.
Является ли договор о технологическом присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения договором возмездного оказания услуг
(КонсультантПлюс, 2025)"...По договору от 06.03.2012 ОАО "Донэнерго" (сетевая организация) обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ВРУ-0,4кВ) ООО "Мария" (заявителя) для электроснабжения жилого дома, включая проектирование, строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, урегулирование отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. В пункте 2 договора конкретизированы объекты технологического присоединения: 17-этажный и 18-этажный жилые дома с офисными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Баррикадная, 24. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 12 месяцев со дня заключения договора. Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора и выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению, указанные в технических условиях.
Является ли договор о технологическом присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения договором возмездного оказания услуг
(КонсультантПлюс, 2025)"...По договору от 06.03.2012 ОАО "Донэнерго" (сетевая организация) обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ВРУ-0,4кВ) ООО "Мария" (заявителя) для электроснабжения жилого дома, включая проектирование, строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, урегулирование отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. В пункте 2 договора конкретизированы объекты технологического присоединения: 17-этажный и 18-этажный жилые дома с офисными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Баррикадная, 24. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 12 месяцев со дня заключения договора. Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора и выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению, указанные в технических условиях.
Ситуация: Как подключить частный дом к электросетям?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)- технические условия, которые являются неотъемлемой частью договора и содержат перечень мероприятий по технологическому присоединению и срок их выполнения;
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)- технические условия, которые являются неотъемлемой частью договора и содержат перечень мероприятий по технологическому присоединению и срок их выполнения;
Статья: Технологическое присоединение объектов заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения
(Скрыпник Д.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)- отменена неустойка за нарушение заявителем срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, если технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже;
(Скрыпник Д.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)- отменена неустойка за нарушение заявителем срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, если технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже;