Просрочка исполнения гарантийного обязательства
Подборка наиболее важных документов по запросу Просрочка исполнения гарантийного обязательства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Форма с комментариями о рисках: Проект государственного контракта на поставку товара по Закону N 44-ФЗ, защищающий интересы заказчика (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2026)7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф.
(КонсультантПлюс, 2026)7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф.
Форма с комментариями о рисках: Проект контракта с единственным поставщиком на поставку товара по Закону N 44-ФЗ, защищающий интересы заказчика (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2026)7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф. Его размер определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.
(КонсультантПлюс, 2026)7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф. Его размер определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор некоторых актуальных правовых позиций Верховного Суда РФ по делам, связанным с применением Закона N 44-ФЗ
(Кравцов А.)
("Прогосзаказ.рф", 2024, N 11)В настоящем случае стороны контракта согласовали условие (п. 8.5 контракта), в соответствии с которым за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, установленных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 5% от цены контракта (что составляет 0,89 млн руб.).
(Кравцов А.)
("Прогосзаказ.рф", 2024, N 11)В настоящем случае стороны контракта согласовали условие (п. 8.5 контракта), в соответствии с которым за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, установленных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 5% от цены контракта (что составляет 0,89 млн руб.).
"Обзор административной практики в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (октябрь 2023 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Кроме того, в соответствии с пунктом 3 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Кроме того, в соответствии с пунктом 3 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Договор подряда на ремонт здания (помещения)
(КонсультантПлюс, 2026)В п. ...договора... определено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства.
(КонсультантПлюс, 2026)В п. ...договора... определено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства.
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 5 "Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу)" Закона РФ "О защите прав потребителей""Разрешая спор, руководствуясь положениями статьи ст. ст. 5, 19 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, истец была ознакомлена с условиями гарантийного талона о том, что гарантия распространяется только на стоимость компрессора, а работа по замене компрессора и выезд мастера подлежит оплате потребителем, изготовитель не оспаривает гарантийный случай выхода из строя компрессора и платы, готов произвести замену комплектующих деталей, предоставив компрессор и плату в авторизированный сервисный центр для проведения ремонтных работ, пришел к выводу об отсутствии оснований для признания ничтожной сноски в гарантийном талоне на холодильник и обязании произвести ремонтно-восстановительные работы, а также об отсутствии оснований для удовлетворения требований о взыскании неустойки за просрочку исполнения гарантийных обязательств и неустойки в связи с непредставлением подменного холодильника."
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 N 1066
"О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства"51. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
"О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства"51. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 28.12.2025)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
(ред. от 28.12.2025)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание неустойки по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли по Закону N 44-ФЗ рассчитать неустойку от цены контракта или этапа без учета того, что часть обязательств исполнена надлежащим образом
(КонсультантПлюс, 2026)Обстоятельства дела: Заказчик рассчитал неустойку от цены контракта за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств по одному из объектов (адресов), предусмотренных контрактом.
Можно ли по Закону N 44-ФЗ рассчитать неустойку от цены контракта или этапа без учета того, что часть обязательств исполнена надлежащим образом
(КонсультантПлюс, 2026)Обстоятельства дела: Заказчик рассчитал неустойку от цены контракта за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств по одному из объектов (адресов), предусмотренных контрактом.
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание неустойки по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли списать неустойку, начисленную за нарушение гарантийных обязательств по контракту
(КонсультантПлюс, 2026)Требование заказчика: взыскать штраф и пени за просрочку исполнения гарантийных обязательств.
Можно ли списать неустойку, начисленную за нарушение гарантийных обязательств по контракту
(КонсультантПлюс, 2026)Требование заказчика: взыскать штраф и пени за просрочку исполнения гарантийных обязательств.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Стороны могут предусмотреть иные способы защиты заказчика, например установить штраф за обнаружение дефектов, пени за просрочку исполнения гарантийного обязательства.
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Стороны могут предусмотреть иные способы защиты заказчика, например установить штраф за обнаружение дефектов, пени за просрочку исполнения гарантийного обязательства.
Статья: Сшили дело
(Новикова Т.)
("Трудовое право", 2025, N 5)пункт 8.1: в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных ДП, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных ДП, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);
(Новикова Т.)
("Трудовое право", 2025, N 5)пункт 8.1: в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных ДП, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных ДП, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);
Готовое решение: Какой предусмотрен порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств от СМП и СОНКО при закупках по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)За неисполнение гарантийных обязательств или просрочку их исполнения наступает ответственность в соответствии с условиями контракта. Заказчик в этом случае обязан направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Положения контракта об ответственности за неисполнение обязательств распространяются в том числе и на гарантийные обязательства (ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). За просрочку исполнения обязательства предусмотрены пени. За неисполнение обязательства предусмотрены штрафы. Если контракт заключен по результатам закупки среди СМП и СОНКО, размер штрафа определяется в особом порядке. Если закупка проводилась не только среди СМП и СОНКО, размер штрафа определяется в общем порядке даже в том случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) относится к СМП или СОНКО.
(КонсультантПлюс, 2026)За неисполнение гарантийных обязательств или просрочку их исполнения наступает ответственность в соответствии с условиями контракта. Заказчик в этом случае обязан направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Положения контракта об ответственности за неисполнение обязательств распространяются в том числе и на гарантийные обязательства (ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). За просрочку исполнения обязательства предусмотрены пени. За неисполнение обязательства предусмотрены штрафы. Если контракт заключен по результатам закупки среди СМП и СОНКО, размер штрафа определяется в особом порядке. Если закупка проводилась не только среди СМП и СОНКО, размер штрафа определяется в общем порядке даже в том случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) относится к СМП или СОНКО.
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание неустойки по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли взыскать не признанную поставщиком неустойку
(КонсультантПлюс, 2026)Требования заказчика: взыскать штраф за ненадлежащее выполнение работ и пеню за просрочку исполнения гарантийных обязательств.
Можно ли взыскать не признанную поставщиком неустойку
(КонсультантПлюс, 2026)Требования заказчика: взыскать штраф за ненадлежащее выполнение работ и пеню за просрочку исполнения гарантийных обязательств.