Банковская гарантия и форс-мажор
Подборка наиболее важных документов по запросу Банковская гарантия и форс-мажор (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Важнейшая практика по ст. 416 ГК РФОбязательство должника не прекращается наступлением обстоятельств непреодолимой силы, если его можно исполнить после того, как эти обстоятельства отпали >>>
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2022 N 13АП-6478/2022 по делу N А56-48789/2021
Категория спора: 1) Подряд; 2) Гарантийное удержание.
Требования подрядчика: 1) О взыскании задолженности по договору; 2) О взыскании гарантийного удержания; 3) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами: 4) О взыскании пени.
Требования заказчика: 5) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Подрядчик ссылается на неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненных работ. В свою очередь заказчик указал на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ и несвоевременное предоставление банковской гарантии.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено; 4) Удовлетворено; 5) Удовлетворено в части.У истца имелась безусловная обязанность предоставить ответчику банковскую гарантию ровно в том порядке и на условиях, которые были согласованы сторонами договора, чего истцом сделано не было в отсутствие обстоятельств непреодолимой силы. То, что истец посчитал нецелесообразным предоставление банковской гарантии, не может освобождает его ни от такой обязанности ни от ответственности за неисполнение данной обязанности. Ответчик вправе в течение срока исковой давности предъявлять истцу требования о взыскании неустоек, о злоупотреблении правом данные действия ответчика не свидетельствуют.
Категория спора: 1) Подряд; 2) Гарантийное удержание.
Требования подрядчика: 1) О взыскании задолженности по договору; 2) О взыскании гарантийного удержания; 3) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами: 4) О взыскании пени.
Требования заказчика: 5) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Подрядчик ссылается на неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненных работ. В свою очередь заказчик указал на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ и несвоевременное предоставление банковской гарантии.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено; 4) Удовлетворено; 5) Удовлетворено в части.У истца имелась безусловная обязанность предоставить ответчику банковскую гарантию ровно в том порядке и на условиях, которые были согласованы сторонами договора, чего истцом сделано не было в отсутствие обстоятельств непреодолимой силы. То, что истец посчитал нецелесообразным предоставление банковской гарантии, не может освобождает его ни от такой обязанности ни от ответственности за неисполнение данной обязанности. Ответчик вправе в течение срока исковой давности предъявлять истцу требования о взыскании неустоек, о злоупотреблении правом данные действия ответчика не свидетельствуют.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Контргарантия: причины возникновения, сущность и правовое регулирование
(Яценко Е.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 2)Во многих странах мира регулирование контргарантии на законодательном уровне отсутствует. Следует отметить, что на постсоветском пространстве определение контргарантии дано в гражданском праве Белоруссии <6> и Казахстана <7>. В большинстве европейских стран (стран континентального права) правоотношения по контргарантии регулируются судебной практикой и Унифицированными правилами для гарантий по требованию (URDG 758), утвержденными ICC в 2010 г. Унифицированные правила являются систематизированными международными торговыми обычаями и имеют огромное распространение в банковской сфере. Правилами URDG 758 урегулированы все значимые аспекты, связанные с выдачей и вступлением в силу контргарантии, с ее независимостью, содержанием, порядком авизования, изменением сумм, предъявлением требования по контргарантии, пределами ответственности контргаранта, форс-мажором и др.
(Яценко Е.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 2)Во многих странах мира регулирование контргарантии на законодательном уровне отсутствует. Следует отметить, что на постсоветском пространстве определение контргарантии дано в гражданском праве Белоруссии <6> и Казахстана <7>. В большинстве европейских стран (стран континентального права) правоотношения по контргарантии регулируются судебной практикой и Унифицированными правилами для гарантий по требованию (URDG 758), утвержденными ICC в 2010 г. Унифицированные правила являются систематизированными международными торговыми обычаями и имеют огромное распространение в банковской сфере. Правилами URDG 758 урегулированы все значимые аспекты, связанные с выдачей и вступлением в силу контргарантии, с ее независимостью, содержанием, порядком авизования, изменением сумм, предъявлением требования по контргарантии, пределами ответственности контргаранта, форс-мажором и др.
Обзор: "Коронавирус и госзакупки: практика контрольных органов за апрель - июнь 2020 года"
(КонсультантПлюс, 2020)ФАС ранее сообщала: контрольные органы будут учитывать коронавирус как обстоятельство непреодолимой силы, когда будут рассматривать обращения о включении в РНП. При этом большую роль играет причинно-следственная связь.
(КонсультантПлюс, 2020)ФАС ранее сообщала: контрольные органы будут учитывать коронавирус как обстоятельство непреодолимой силы, когда будут рассматривать обращения о включении в РНП. При этом большую роль играет причинно-следственная связь.
Нормативные акты
Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом"
(КонсультантПлюс, 2023)Кассационный суд не изменил судебные акты, согласившись с нижестоящими судами в том числе в следующем: на основании ч. 16 ст. 83.2 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, разъяснений ФАС России и Минфина РФ общество уведомило заказчика о наступлении форс-мажора в виде коронавируса: часть работников общества на изоляции, сотрудники банков на удаленной работе, что затрудняет получение банковской гарантии в срок и т.п.; приложило ответ банка (гарантийное письмо) на его обращение о причинах нарушения сроков выдачи гарантии, подтверждающее в том числе, что гарантия находится в стадии оформления. Общество доказало, что не имело финансовой возможности обеспечить исполнение контракта путем внесения денег на счет заказчика, но доказало, что обладает техническими и кадровыми ресурсами для исполнения контракта и не имело цели уклониться от его заключения; действия общества и представленные документы подтверждают его добросовестность, доказана невозможность преодолеть возникший форс-мажор.
(КонсультантПлюс, 2023)Кассационный суд не изменил судебные акты, согласившись с нижестоящими судами в том числе в следующем: на основании ч. 16 ст. 83.2 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, разъяснений ФАС России и Минфина РФ общество уведомило заказчика о наступлении форс-мажора в виде коронавируса: часть работников общества на изоляции, сотрудники банков на удаленной работе, что затрудняет получение банковской гарантии в срок и т.п.; приложило ответ банка (гарантийное письмо) на его обращение о причинах нарушения сроков выдачи гарантии, подтверждающее в том числе, что гарантия находится в стадии оформления. Общество доказало, что не имело финансовой возможности обеспечить исполнение контракта путем внесения денег на счет заказчика, но доказало, что обладает техническими и кадровыми ресурсами для исполнения контракта и не имело цели уклониться от его заключения; действия общества и представленные документы подтверждают его добросовестность, доказана невозможность преодолеть возникший форс-мажор.
Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.08.2019 N 1811/р
"Об утверждении Порядка работы ОАО "РЖД" с банковскими гарантиями, предоставляемыми в качестве обеспечения обязательств по оплате за грузовые перевозки, осуществляемые ОАО "РЖД"Если при анализе фактических ретроспективных, текущих и планируемых значений будет по клиенту зафиксировано увеличение объема грузовых перевозок/платежей (оба полученных значений прироста положительны), а также в случае фактического выполнения клиентом заявленных обязательств по увеличению объема грузовых перевозок/платежей, данный клиент включается в предложения ЦФТО по установлению лимитов на банковские гарантии (при условии соблюдения остальных критериев соответствия).
"Об утверждении Порядка работы ОАО "РЖД" с банковскими гарантиями, предоставляемыми в качестве обеспечения обязательств по оплате за грузовые перевозки, осуществляемые ОАО "РЖД"Если при анализе фактических ретроспективных, текущих и планируемых значений будет по клиенту зафиксировано увеличение объема грузовых перевозок/платежей (оба полученных значений прироста положительны), а также в случае фактического выполнения клиентом заявленных обязательств по увеличению объема грузовых перевозок/платежей, данный клиент включается в предложения ЦФТО по установлению лимитов на банковские гарантии (при условии соблюдения остальных критериев соответствия).