Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2023 N 15АП-14590/2023 по делу N А32-22771/2022
Требование: О взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту.
Решение: Требование удовлетворено.Ссылка общества в апелляционной жалобе на определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.03.2023 N 306-ЭС22-23625 не принимаются в качестве освобождения ответчика от штрафа, поскольку в данном определении неустойка и штраф подлежали списанию в связи с тем, что неустойки и штраф не превышали 5 процентов от цены контракта и контракт был исполнен ответчиком в полном объеме. Кроме того в вышеуказанном деле не взыскивался штраф за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств. Установленный Правилами N 783 порядок списания начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) не распространяется на случаи неисполнения гарантийных обязательств (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.05.2023 по делу N А82-21558/2021).
Требование: О взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту.
Решение: Требование удовлетворено.Ссылка общества в апелляционной жалобе на определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.03.2023 N 306-ЭС22-23625 не принимаются в качестве освобождения ответчика от штрафа, поскольку в данном определении неустойка и штраф подлежали списанию в связи с тем, что неустойки и штраф не превышали 5 процентов от цены контракта и контракт был исполнен ответчиком в полном объеме. Кроме того в вышеуказанном деле не взыскивался штраф за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств. Установленный Правилами N 783 порядок списания начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) не распространяется на случаи неисполнения гарантийных обязательств (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.05.2023 по делу N А82-21558/2021).
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2023 N 07АП-10057/2022 по делу N А02-629/2022
Требование: О взыскании пени, штрафа по муниципальному контракту за нарушение срока выполнения работ, непредоставление банковской гарантии, обязании предоставить банковскую гарантию.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Разрешая рассматриваемый спор, суд первой инстанции исходил из того, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, не исполнил обязательство по обеспечению гарантийных обязательств, в связи с чем неустойка начислена заказчиком правомерно, оснований для списания пени в соответствии с Правилами N 783 не имеется; пришел к выводу о доказанности наличия оснований для взыскания штрафа за непредоставление банковской гарантии в обеспечение обязательств по контракту и возложении на ответчика обязанности обеспечить гарантийные обязательства.
Требование: О взыскании пени, штрафа по муниципальному контракту за нарушение срока выполнения работ, непредоставление банковской гарантии, обязании предоставить банковскую гарантию.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Разрешая рассматриваемый спор, суд первой инстанции исходил из того, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, не исполнил обязательство по обеспечению гарантийных обязательств, в связи с чем неустойка начислена заказчиком правомерно, оснований для списания пени в соответствии с Правилами N 783 не имеется; пришел к выводу о доказанности наличия оснований для взыскания штрафа за непредоставление банковской гарантии в обеспечение обязательств по контракту и возложении на ответчика обязанности обеспечить гарантийные обязательства.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Последние изменения: Гарантийные обязательства и их обеспечение по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Это можно сделать, даже если в контракте нет условия о возможности начислить неустойку за неисполнение гарантийных обязательств. Такое неисполнение свидетельствует о нарушении контракта в целом, а значит, можно применить общее условие контракта о выплате подрядчиком штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.
(КонсультантПлюс, 2024)Это можно сделать, даже если в контракте нет условия о возможности начислить неустойку за неисполнение гарантийных обязательств. Такое неисполнение свидетельствует о нарушении контракта в целом, а значит, можно применить общее условие контракта о выплате подрядчиком штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.
Последние изменения: Неустойка (пени, штрафы) в контракте по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Это можно сделать, даже если контракт не содержит условия о возможности начислить неустойку (штраф, пени) за неисполнение гарантийных обязательств. Их неисполнение свидетельствует о нарушении контракта в целом, а значит, можно применить общее условие контракта о выплате подрядчиком штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту.
(КонсультантПлюс, 2024)Это можно сделать, даже если контракт не содержит условия о возможности начислить неустойку (штраф, пени) за неисполнение гарантийных обязательств. Их неисполнение свидетельствует о нарушении контракта в целом, а значит, можно применить общее условие контракта о выплате подрядчиком штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту.
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)При установлении фактических оснований для применения мер Правительства Российской Федерации по стабилизации экономики, предусмотренных Постановлениями Правительства РФ N 196 и N 190, взыскание с поставщика (подрядчика, исполнителя) общей суммы неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), начисленных при исполненных в 2015, 2016 годах всех обязательствах, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств, нарушает приведенное законодательство и законные интересы ответчика.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)При установлении фактических оснований для применения мер Правительства Российской Федерации по стабилизации экономики, предусмотренных Постановлениями Правительства РФ N 196 и N 190, взыскание с поставщика (подрядчика, исполнителя) общей суммы неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), начисленных при исполненных в 2015, 2016 годах всех обязательствах, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств, нарушает приведенное законодательство и законные интересы ответчика.