Неисполнение гарантийных обязательств по 44-фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Неисполнение гарантийных обязательств по 44-фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2021 N 08АП-7681/2021 по делу N А75-4693/2021
Требование: О взыскании штрафа по контракту на поставку светодиодных консолей.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено.Суд первой инстанции, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ предоставленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 309, 310, 329, 330, 506, 525, 526 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) условиями контракта, пришел к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт неисполнения гарантийных обязательств ответчика по замене светодиодных консолей. Установив факт нарушения ответчиком своих обязательств, удовлетворил исковые требования частично.
Требование: О взыскании штрафа по контракту на поставку светодиодных консолей.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено.Суд первой инстанции, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ предоставленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 309, 310, 329, 330, 506, 525, 526 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) условиями контракта, пришел к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт неисполнения гарантийных обязательств ответчика по замене светодиодных консолей. Установив факт нарушения ответчиком своих обязательств, удовлетворил исковые требования частично.
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2021 N 18АП-16946/2021 по делу N А07-981/2021
Требование: О взыскании стоимости не оплаченных по муниципальному контракту проектно-изыскательских работ по созданию велоинфраструктуры городского округа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В силу пункта 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Из приведенной нормы следует, что начисление пеней в указанных в норме случаях является не правом, а обязанностью заказчика. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения контрагентом обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере, установленном частью 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
Требование: О взыскании стоимости не оплаченных по муниципальному контракту проектно-изыскательских работ по созданию велоинфраструктуры городского округа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В силу пункта 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Из приведенной нормы следует, что начисление пеней в указанных в норме случаях является не правом, а обязанностью заказчика. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения контрагентом обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере, установленном частью 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какие последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного или муниципального контракта по 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)2. Когда заказчик может не возвращать (удержать) деньги или предъявить требования по независимой гарантии, если деньги (гарантия) предоставлены как обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
(КонсультантПлюс, 2024)2. Когда заказчик может не возвращать (удержать) деньги или предъявить требования по независимой гарантии, если деньги (гарантия) предоставлены как обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Готовое решение: Как получить независимую гарантию для обеспечения заявки, исполнения государственного контракта, гарантийных обязательств по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)если не предоставите независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств или не внесете такое обеспечение деньгами, заказчик не примет исполнение по контракту (ч. 7.1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2024)если не предоставите независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств или не внесете такое обеспечение деньгами, заказчик не примет исполнение по контракту (ч. 7.1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).