Неблагоприятные погодные условия
Подборка наиболее важных документов по запросу Неблагоприятные погодные условия (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Неисполнение обязательств по договору подряда из-за форс-мажора
(КонсультантПлюс, 2024)"...Истец [заказчик - ред.] указывает, что суды необоснованно освободили ответчика [подрядчика - ред.] от ответственности [уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ - ред.], признав неблагоприятные погодные условия в качестве обстоятельств непреодолимой силы...
(КонсультантПлюс, 2024)"...Истец [заказчик - ред.] указывает, что суды необоснованно освободили ответчика [подрядчика - ред.] от ответственности [уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ - ред.], признав неблагоприятные погодные условия в качестве обстоятельств непреодолимой силы...
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Приостановление работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2024)"...31.01.2019 ввиду наличия обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ по этапу "Ремонт крыши", подрядчик известил заказчика, технического заказчика и строительный контроль о наступлении неблагоприятных погодных условий (понижение [температуры - ред.] окружающего воздуха ниже минус 30 градусов и [усиление - ред.] скорости ветра до 13 м/с) и о приостановке указанных работ на период с 01.02.2019 по 09.02.2019 (9 дней вынужденного приостановления работ).
(КонсультантПлюс, 2024)"...31.01.2019 ввиду наличия обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ по этапу "Ремонт крыши", подрядчик известил заказчика, технического заказчика и строительный контроль о наступлении неблагоприятных погодных условий (понижение [температуры - ред.] окружающего воздуха ниже минус 30 градусов и [усиление - ред.] скорости ветра до 13 м/с) и о приостановке указанных работ на период с 01.02.2019 по 09.02.2019 (9 дней вынужденного приостановления работ).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияОбщество письмом от 05.11.2009 N 40 сообщило управлению о приостановлении выполнения работ по нанесению разметки пешеходных переходов и стоп-линий вследствие наступления неблагоприятных погодных условий, а именно: установления отрицательных температур и снежного покрова.
Нормативные акты
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ
(ред. от 13.06.2023)
"Об охране атмосферного воздуха"3. При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора).
(ред. от 13.06.2023)
"Об охране атмосферного воздуха"3. При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора).
Приказ Минприроды России от 28.11.2019 N 811
"Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 N 56960)Зарегистрировано в Минюсте России 24 декабря 2019 г. N 56960
"Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 N 56960)Зарегистрировано в Минюсте России 24 декабря 2019 г. N 56960