Муниципальный контракт это
Подборка наиболее важных документов по запросу Муниципальный контракт это (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 769 "Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ" ГК РФ"Принимая обжалуемое решение, руководствуясь положениями статей 716, 719, 721, 769 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции исходил из обоснованности мотивированного отказа заказчика от принятия результата работ и их оплаты, поскольку ответчик, исполняя муниципальный контракт, не достиг результата работ, который от него требовался в соответствии с условиями контракта, а истец не получил результат работ, на получение которого рассчитывал при заключении муниципального контракта - это обстоятельство является существенным нарушением условий контракта ответчиком. Кроме того, истцом не доказано, что на дату принятия вынесения настоящего решения результат работ, предусмотренный контрактом - проектно-сметная документация, выполненная в соответствии с условиями контракта, прошедшая государственную экспертизу и получившая по ее итогам положительное заключение, с подтверждением определения сметной стоимости, была передана заказчику. При этом, суд первой инстанции обоснованно учел, что ответчик продолжал выполнение работ, когда должен был приостановить работы в соответствии со статьей 716 ГК РФ, являясь профессиональным участником на рынке в области проектирования, должен был осознавать последствия отсутствия у КУМИ района разрешения на увеличение земельного участка, а также и соответствующих технических условий и увеличение сроков исполнения контракта в связи с получением данных условий."
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Окончание (истечение) срока действия договора
(КонсультантПлюс, 2024)На основании пункта... контракта окончание срока действия муниципального контракта влечет прекращение обязательств сторон. При этом указано, что контракт действует до полного исполнения обязательств сторон.
(КонсультантПлюс, 2024)На основании пункта... контракта окончание срока действия муниципального контракта влечет прекращение обязательств сторон. При этом указано, что контракт действует до полного исполнения обязательств сторон.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как подготовить проект государственного, муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2024)Муниципальный контракт - это то же самое, что и государственный контракт, разница лишь в том, что он заключается муниципальным заказчиком для нужд муниципального образования.
(КонсультантПлюс, 2024)Муниципальный контракт - это то же самое, что и государственный контракт, разница лишь в том, что он заключается муниципальным заказчиком для нужд муниципального образования.
Путеводитель по спорам в сфере закупок (44-ФЗ). Заключение контракта на выполнение проектных, строительных, ремонтных работ с единственным подрядчиком вследствие обстоятельств непреодолимой силы1. Правомерно ли заключение контракта с единственным подрядчиком на выполнение срочных работ по устранению аварийной ситуации, возникшей задолго до этого?
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)8) государственный контракт, муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)8) государственный контракт, муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;