Изменение объема работ по контракту 44-ФЗ
Подборка наиболее важных документов по запросу Изменение объема работ по контракту 44-ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Обжалование актов антимонопольных органов в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Заключение и исполнение контракта: Заказчик не согласен с наличием нарушений при заключении (изменении) контракта
(КонсультантПлюс, 2024)1. Если Антимонопольный орган ссылается на изменение срока выполнения работ - в частности, допсоглашением о продлении срока выполнения работ в соответствии с нормативным актом, которым изменена адресная программа финансирования в части сроков и объема финансирования работ по контракту (п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ) >>>
(КонсультантПлюс, 2024)1. Если Антимонопольный орган ссылается на изменение срока выполнения работ - в частности, допсоглашением о продлении срока выполнения работ в соответствии с нормативным актом, которым изменена адресная программа финансирования в части сроков и объема финансирования работ по контракту (п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ) >>>
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.10.2023 N Ф04-4729/2023 по делу N А81-10142/2020
Требование: О взыскании долга по государственному контракту на строительство автомобильной дороги, пени.
Обстоятельства: Подрядчик ссылался на несение дополнительных затрат в виде стоимости неучтенного объема расходных материалов, разницы в цене строительных материалов по проектной и сметной документации, необходимость проведения восстановительных работ по водопропускным трубам и работ по изготовлению щебеночной смеси, которые заказчиком не оплачены.
Решение: Требование частично удовлетворено, поскольку обязательный характер спорных работ подтвержден, работы согласованы с заказчиком, их стоимость не превышает десяти процентов от цены контракта; отнесение на заказчика непредвиденных затрат на закупку материалов необоснованно.Вместе с тем Законом N 44-ФЗ прямо предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта (объема и видов выполняемых работ по контракту, если это вызвано необходимостью и не нарушает принцип обеспечения конкуренции).
Требование: О взыскании долга по государственному контракту на строительство автомобильной дороги, пени.
Обстоятельства: Подрядчик ссылался на несение дополнительных затрат в виде стоимости неучтенного объема расходных материалов, разницы в цене строительных материалов по проектной и сметной документации, необходимость проведения восстановительных работ по водопропускным трубам и работ по изготовлению щебеночной смеси, которые заказчиком не оплачены.
Решение: Требование частично удовлетворено, поскольку обязательный характер спорных работ подтвержден, работы согласованы с заказчиком, их стоимость не превышает десяти процентов от цены контракта; отнесение на заказчика непредвиденных затрат на закупку материалов необоснованно.Вместе с тем Законом N 44-ФЗ прямо предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта (объема и видов выполняемых работ по контракту, если это вызвано необходимостью и не нарушает принцип обеспечения конкуренции).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Последние изменения: Изменение срока исполнения контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Такое изменение допускается по соглашению сторон на основании п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Изменять цену контракта и сокращать количество товаров (объем работ, услуг) при этом не нужно.
(КонсультантПлюс, 2024)Такое изменение допускается по соглашению сторон на основании п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Изменять цену контракта и сокращать количество товаров (объем работ, услуг) при этом не нужно.
Последние изменения: Изменение существенных условий контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Такое изменение допускается по соглашению сторон на основании п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Изменять цену контракта и сокращать количество товаров (объем работ, услуг) при этом не нужно.
(КонсультантПлюс, 2024)Такое изменение допускается по соглашению сторон на основании п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Изменять цену контракта и сокращать количество товаров (объем работ, услуг) при этом не нужно.
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)Учреждением (заказчик) и обществом (подрядчик) по результатам открытого аукциона на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заключен договор подряда. В соответствии с условиями договора цена является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующего: цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ и используемых при выполнении работ товаров и иных условий контракта. Также контрактом предусмотрено право заказчика по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на 10 процентов объем предусмотренных контрактом работ при изменении потребности в таких работах. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме работ стороны обязаны уменьшить цену контракта указанным образом.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)Учреждением (заказчик) и обществом (подрядчик) по результатам открытого аукциона на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заключен договор подряда. В соответствии с условиями договора цена является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующего: цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ и используемых при выполнении работ товаров и иных условий контракта. Также контрактом предусмотрено право заказчика по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на 10 процентов объем предусмотренных контрактом работ при изменении потребности в таких работах. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме работ стороны обязаны уменьшить цену контракта указанным образом.