Внешнеторговый контракт форс мажор
Подборка наиболее важных документов по запросу Внешнеторговый контракт форс мажор (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Валютный контроль за операциями участников ВЭД после принятия особых экономических мер
(Николаева И.Г.)
("Таможенное дело", 2022, N 2)Очевидно, что фактическое исполнение обязанности по оплате причитающихся резиденту сумм по импортным и по возврату авансов по экспортным договорам (контрактам) может находиться вне зоны влияния резидента - участника ВЭД. У его контрагента может не оказаться средств, он может действовать недобросовестно, могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, в силу которых репатриация валюты будет невозможна. Законодатель, разрабатывая ст. 19 Закона N 173-ФЗ, понимал это и предусмотрел соответствующую формулировку. В обязанности резидента - участника ВЭД входит обеспечение репатриации валюты, а не сама ее репатриация. На практике это означает, что резидент - участник ВЭД должен сделать все от него зависящее, чтобы иностранная валюта или валюта Российской Федерации, причитающаяся ему по внешнеторговому договору (контракту) или договору займа, поступила на счета в уполномоченных банках, причем в предусмотренные этими договорами (контрактами) сроки.
(Николаева И.Г.)
("Таможенное дело", 2022, N 2)Очевидно, что фактическое исполнение обязанности по оплате причитающихся резиденту сумм по импортным и по возврату авансов по экспортным договорам (контрактам) может находиться вне зоны влияния резидента - участника ВЭД. У его контрагента может не оказаться средств, он может действовать недобросовестно, могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, в силу которых репатриация валюты будет невозможна. Законодатель, разрабатывая ст. 19 Закона N 173-ФЗ, понимал это и предусмотрел соответствующую формулировку. В обязанности резидента - участника ВЭД входит обеспечение репатриации валюты, а не сама ее репатриация. На практике это означает, что резидент - участник ВЭД должен сделать все от него зависящее, чтобы иностранная валюта или валюта Российской Федерации, причитающаяся ему по внешнеторговому договору (контракту) или договору займа, поступила на счета в уполномоченных банках, причем в предусмотренные этими договорами (контрактами) сроки.
Статья: Временная юридическая невозможность в российской судебной практике
(Григорьев В.И.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 3)Именно в контексте санкций суды в большей степени рассуждают о непреодолимости: "Изменившуюся внешнеэкономическую и внешнеполитическую ситуацию в мире, санкции в отношении Российской Федерации нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы ввиду отсутствия такого квалифицирующего признака, как непредотвратимость" <148>. В другом деле было отмечено, что "контракты на поставку аналогичного импортного оборудования с другими поставщиками, которые выполнили свои обязательства по поставке товара своевременно и в полном объеме" были выполнены, что говорит о возможности отсутствия признака непредотвратимости в контексте санкционных ограничений <149>. АС Северо-Западного округа указал на необходимость выполнения дополнительных работ по импортозамещению и дополнительной сертификации продукции в таких случаях <150>. Также суды иногда ссылаются на то, что истцом не представлено бесспорных доказательств невозможности исполнения обязательств в натуре, доказательств невозможности приобретения спорного товара на территории РФ, невозможности поставки аналогичного товара <151>, закупки товара у другого производителя <152>.
(Григорьев В.И.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 3)Именно в контексте санкций суды в большей степени рассуждают о непреодолимости: "Изменившуюся внешнеэкономическую и внешнеполитическую ситуацию в мире, санкции в отношении Российской Федерации нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы ввиду отсутствия такого квалифицирующего признака, как непредотвратимость" <148>. В другом деле было отмечено, что "контракты на поставку аналогичного импортного оборудования с другими поставщиками, которые выполнили свои обязательства по поставке товара своевременно и в полном объеме" были выполнены, что говорит о возможности отсутствия признака непредотвратимости в контексте санкционных ограничений <149>. АС Северо-Западного округа указал на необходимость выполнения дополнительных работ по импортозамещению и дополнительной сертификации продукции в таких случаях <150>. Также суды иногда ссылаются на то, что истцом не представлено бесспорных доказательств невозможности исполнения обязательств в натуре, доказательств невозможности приобретения спорного товара на территории РФ, невозможности поставки аналогичного товара <151>, закупки товара у другого производителя <152>.
Судебная практика
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2023 N 05АП-6426/2023 по делу N А51-1246/2023
Требование: О понуждении совершить определенные действия, взыскании задолженности по договору купли-продажи.
Встречное требование: О взыскании задолженности по договору купли-продажи.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Представленный в материалы дела Сертификат ТПП РФ N 10/0492 от 18.07.2023, согласно которому ТПП РФ свидетельствовала обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии с условиями внешнеторговой сделки и анализировала условия контракта N CD-9071 от 01.04.2021, заключенного между ответчиком и компанией EDGE Innovate (N 1) Ltd (Великобритания), сам по себе не подтверждает наличие обстоятельств непреодолимой силы применительно к договорным отношениям между ответчиком и АО "Находкинский МТП" по договору N 21-210/ПБ от 19.04.2021, а также причины невыполнения ответчиком условия по поставке товара в установленный указанным договором срок.
Требование: О понуждении совершить определенные действия, взыскании задолженности по договору купли-продажи.
Встречное требование: О взыскании задолженности по договору купли-продажи.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Представленный в материалы дела Сертификат ТПП РФ N 10/0492 от 18.07.2023, согласно которому ТПП РФ свидетельствовала обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии с условиями внешнеторговой сделки и анализировала условия контракта N CD-9071 от 01.04.2021, заключенного между ответчиком и компанией EDGE Innovate (N 1) Ltd (Великобритания), сам по себе не подтверждает наличие обстоятельств непреодолимой силы применительно к договорным отношениям между ответчиком и АО "Находкинский МТП" по договору N 21-210/ПБ от 19.04.2021, а также причины невыполнения ответчиком условия по поставке товара в установленный указанным договором срок.
Нормативные акты
"Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)"
(приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14)
(ред. от 30.03.2023)3.3.2. Документы, подтверждающие возникновение обязательств по внешнеторговой сделке:
(приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14)
(ред. от 30.03.2023)3.3.2. Документы, подтверждающие возникновение обязательств по внешнеторговой сделке:
Распоряжение Госкомимущества РФ N 660-р, Госстроя РФ N 18-7 от 13.04.1993
(ред. от 18.10.1994)
"Об утверждении Положения о подрядных торгах в Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.04.1993 N 244)9.5. Расходы по организации и проведению торгов осуществляются за счет заказчика и относятся на стоимость строительства. В случае отказа в связи с обстоятельствами непреодолимой силы от строительства объектов, осуществляемого за счет бюджетных средств, расходы на проведение торгов возмещаются из средств соответствующего бюджета (республиканского, местного).
(ред. от 18.10.1994)
"Об утверждении Положения о подрядных торгах в Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.04.1993 N 244)9.5. Расходы по организации и проведению торгов осуществляются за счет заказчика и относятся на стоимость строительства. В случае отказа в связи с обстоятельствами непреодолимой силы от строительства объектов, осуществляемого за счет бюджетных средств, расходы на проведение торгов возмещаются из средств соответствующего бюджета (республиканского, местного).
Статья: Обстоятельства непреодолимой силы: разграничение со смежными понятиями
(Курбатов А.Я.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2025, N 1)Это касается и случаев свидетельствования на основании пп. "н" и "н.1" п. 3 ст. 15 Закона РФ от 7 июля 1993 г. N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" <4> обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по внешнеторговым сделкам и уполномоченными торгово-промышленными палатами по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, с выдачей соответственно сертификатов о форс-мажоре и заключений о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы. Иными словами, у суда есть право не признавать в качестве доказательств указанные документы либо, наоборот, признать определенные обстоятельства обстоятельствами непреодолимой силы при отсутствии этих документов.
(Курбатов А.Я.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2025, N 1)Это касается и случаев свидетельствования на основании пп. "н" и "н.1" п. 3 ст. 15 Закона РФ от 7 июля 1993 г. N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" <4> обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по внешнеторговым сделкам и уполномоченными торгово-промышленными палатами по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, с выдачей соответственно сертификатов о форс-мажоре и заключений о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы. Иными словами, у суда есть право не признавать в качестве доказательств указанные документы либо, наоборот, признать определенные обстоятельства обстоятельствами непреодолимой силы при отсутствии этих документов.
Статья: Форс-мажор: как избежать убытков во время кризиса? (аналитический обзор секции XII Московского инновационного юридического форума)
(Вавилин Е.В., Белова Д.А.)
("Цивилист", 2025, N 5)В то же время заключение договора в условиях действия ограничительных мер не позволяет квалифицировать таковые в качестве форс-мажора ввиду отсутствия признака чрезвычайности. Так, покупатель обратился с иском о взыскании неустойки с поставщика ввиду неисполнения последним обязанности по поставке комплекса 3D-оборудования и материалов для изготовления бионического протеза нижних конечностей. В свою очередь, ответчик полагал, что неустойка взысканию не подлежит в силу обстоятельств непреодолимой силы, которые выражаются во внешнеэкономических санкциях, а именно в том, что изготовитель товара - Польша входит в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц. Данный довод судом был отклонен, поскольку включение Польши в указанный перечень имело место на дату заключения спорного контракта, в связи с чем данное обстоятельство было известно ответчику и должно было быть учтено им при принятии на себя обязательства по поставке, а потому не соответствует критерию чрезвычайности <14>.
(Вавилин Е.В., Белова Д.А.)
("Цивилист", 2025, N 5)В то же время заключение договора в условиях действия ограничительных мер не позволяет квалифицировать таковые в качестве форс-мажора ввиду отсутствия признака чрезвычайности. Так, покупатель обратился с иском о взыскании неустойки с поставщика ввиду неисполнения последним обязанности по поставке комплекса 3D-оборудования и материалов для изготовления бионического протеза нижних конечностей. В свою очередь, ответчик полагал, что неустойка взысканию не подлежит в силу обстоятельств непреодолимой силы, которые выражаются во внешнеэкономических санкциях, а именно в том, что изготовитель товара - Польша входит в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц. Данный довод судом был отклонен, поскольку включение Польши в указанный перечень имело место на дату заключения спорного контракта, в связи с чем данное обстоятельство было известно ответчику и должно было быть учтено им при принятии на себя обязательства по поставке, а потому не соответствует критерию чрезвычайности <14>.
Статья: Обстоятельства непреодолимой силы как основание освобождения от ответственности в практике разрешения международных коммерческих споров
(Лазарева Т.П.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 3)<2> Об этом см.: Канашевский В.А. Условия о форс-мажоре во внешнеэкономических контрактах // Журнал российского права. 2009. N 2. С. 91; Комаров А.С. Освобождение от ответственности при нарушении договора международной купли-продажи товаров // Хозяйство и право. 2022. N 1. С. 90.
(Лазарева Т.П.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 3)<2> Об этом см.: Канашевский В.А. Условия о форс-мажоре во внешнеэкономических контрактах // Журнал российского права. 2009. N 2. С. 91; Комаров А.С. Освобождение от ответственности при нарушении договора международной купли-продажи товаров // Хозяйство и право. 2022. N 1. С. 90.
Статья: Современные тенденции и правовые механизмы борьбы с валютными правонарушениями в Российской Федерации: анализ и рекомендации
(Войнова Я.В.)
("Финансовое право", 2026, N 3)С учетом проведенного анализа для ведения предпринимательской деятельности в современных условиях резидентам страны необходимо учесть ряд требований при заключении и ведении внешнеторговых контрактов.
(Войнова Я.В.)
("Финансовое право", 2026, N 3)С учетом проведенного анализа для ведения предпринимательской деятельности в современных условиях резидентам страны необходимо учесть ряд требований при заключении и ведении внешнеторговых контрактов.
Вопрос: Какие документы (в том числе товаросопроводительные) оформляются при импорте товаров в РФ (выпуск для внутреннего потребления) из государств, не входящих в ЕАЭС?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2026)Импортный контракт является одним из основных документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, и представляет собой внешнеторговый договор между поставщиком и российским импортером товара, содержащий сведения о предмете, сроках и условиях поставки, переходе права собственности, цене и общей сумме обязательств, валюте платежа, условиях платежа за товар, маркировке и упаковке товара, порядке приемки товара, ответственности сторон, порядке разрешения споров, об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор). В контракте указываются дата и место его заключения, а также срок действия и возможность пролонгации.
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2026)Импортный контракт является одним из основных документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, и представляет собой внешнеторговый договор между поставщиком и российским импортером товара, содержащий сведения о предмете, сроках и условиях поставки, переходе права собственности, цене и общей сумме обязательств, валюте платежа, условиях платежа за товар, маркировке и упаковке товара, порядке приемки товара, ответственности сторон, порядке разрешения споров, об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор). В контракте указываются дата и место его заключения, а также срок действия и возможность пролонгации.
Вопрос: Какие существуют особенности оформления экспорта товаров в Китай?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2023)Экспортный контракт является одним из основных документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, и представляет собой внешнеторговый договор между иностранным покупателем и российским экспортером товара, содержащий сведения о предмете, сроках и условиях поставки, переходе права собственности, цене и общей сумме обязательств, валюте платежа, условиях платежа за товар, маркировке и упаковке товара, порядке приемки товара, ответственности сторон, порядке разрешения споров, об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор). В контракте указываются дата и место его заключения, а также срок действия и возможность пролонгации.
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2023)Экспортный контракт является одним из основных документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, и представляет собой внешнеторговый договор между иностранным покупателем и российским экспортером товара, содержащий сведения о предмете, сроках и условиях поставки, переходе права собственности, цене и общей сумме обязательств, валюте платежа, условиях платежа за товар, маркировке и упаковке товара, порядке приемки товара, ответственности сторон, порядке разрешения споров, об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор). В контракте указываются дата и место его заключения, а также срок действия и возможность пролонгации.
Статья: Правовые основания и судебная практика списания неустоек по государственным контрактам в рамках 44-ФЗ
(Асилян Л.В.)
("Право и экономика", 2026, N 2)Так, например, в деле N А40-10842/2024 <5> кассационная инстанция подтвердила правомерность вывода нижестоящих судов о том, что экономический эффект санкций, действующих на территории Российской Федерации, необязательно должен признаваться форс-мажором, освобождающим сторону от исполнения договорных обязательств. Дело в том, что санкции, действующие на момент подписания контракта, сами по себе становятся частью обычного риска предпринимателя, который способен предвидеть возможные трудности и оценить коммерческие риски, возникающие в силу внешнеэкономической обстановки.
(Асилян Л.В.)
("Право и экономика", 2026, N 2)Так, например, в деле N А40-10842/2024 <5> кассационная инстанция подтвердила правомерность вывода нижестоящих судов о том, что экономический эффект санкций, действующих на территории Российской Федерации, необязательно должен признаваться форс-мажором, освобождающим сторону от исполнения договорных обязательств. Дело в том, что санкции, действующие на момент подписания контракта, сами по себе становятся частью обычного риска предпринимателя, который способен предвидеть возможные трудности и оценить коммерческие риски, возникающие в силу внешнеэкономической обстановки.
"Правовые формы отрицания недобросовестного поведения"
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)1. Так, американская компания "Дженерал Электрик" (производитель и поставщик крупногабаритного энергетического оборудования) заявила о влиянии форс-мажора на задержку ею сроков поставки оборудования по всем поставочным внешнеэкономическим контрактам в связи с ураганом "Катрина" (Hurricane Katrina), дошедшим до побережья США в 2005 г. Само событие урагана компания подтверждала только выдержками из публикаций средств массовой информации, считая его общеизвестным в мире фактом, затронувшим несколько стран.
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)1. Так, американская компания "Дженерал Электрик" (производитель и поставщик крупногабаритного энергетического оборудования) заявила о влиянии форс-мажора на задержку ею сроков поставки оборудования по всем поставочным внешнеэкономическим контрактам в связи с ураганом "Катрина" (Hurricane Katrina), дошедшим до побережья США в 2005 г. Само событие урагана компания подтверждала только выдержками из публикаций средств массовой информации, считая его общеизвестным в мире фактом, затронувшим несколько стран.
Статья: Живая и мертвая вода российской юрисдикции. О применении ст. 248.1 АПК РФ
(Гальперин М.Л.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 11)Поправки в АПК РФ не допускают и одностороннее изменение применимого материального права во внешнеторговом контракте с зарубежного на российское. Вопросы, например, наличия оснований для освобождения российского лица от договорной ответственности по причине форс-мажора все равно будут решаться российским судом по изначально выбранному сторонами иностранному праву.
(Гальперин М.Л.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 11)Поправки в АПК РФ не допускают и одностороннее изменение применимого материального права во внешнеторговом контракте с зарубежного на российское. Вопросы, например, наличия оснований для освобождения российского лица от договорной ответственности по причине форс-мажора все равно будут решаться российским судом по изначально выбранному сторонами иностранному праву.
Вопрос: Какие документы (в том числе товаросопроводительные) оформляются при экспорте товаров из РФ в государства, не входящие в ЕАЭС?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2026)Экспортный контракт является одним из основных документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, и представляет собой внешнеторговый договор между иностранным покупателем и российским экспортером товара, содержащий сведения о предмете, сроках и условиях поставки, переходе права собственности, цене и общей сумме обязательств, валюте платежа, условиях платежа за товар, маркировке и упаковке товара, порядке приемки товара, ответственности сторон, порядке разрешения споров, об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор). В контракте указываются дата и место его заключения, а также срок действия и возможность пролонгации.
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2026)Экспортный контракт является одним из основных документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, и представляет собой внешнеторговый договор между иностранным покупателем и российским экспортером товара, содержащий сведения о предмете, сроках и условиях поставки, переходе права собственности, цене и общей сумме обязательств, валюте платежа, условиях платежа за товар, маркировке и упаковке товара, порядке приемки товара, ответственности сторон, порядке разрешения споров, об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор). В контракте указываются дата и место его заключения, а также срок действия и возможность пролонгации.