Приостановка работ по договору подряда в связи с неоплатой
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановка работ по договору подряда в связи с неоплатой (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2023 N 12АП-8834/2023 по делу N А57-24491/2022
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Между тем, как правомерно указано судом первой инстанции неуплата подрядчиком аванса не является безусловным основанием для приостановления работ по договору подряда.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Между тем, как правомерно указано судом первой инстанции неуплата подрядчиком аванса не является безусловным основанием для приостановления работ по договору подряда.
Апелляционное определение Московского городского суда от 10.02.2025 по делу N 33-2720/2025 (УИД 77RS0017-02-2022-024089-33)
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании предоплаты по договору.
Требования подрядчика: 2) О взыскании задолженности; 3) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Истец указал на неисполнение обязательств по оплате генподрядчиком.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Согласно ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, неоплата предыдущего этапа работ препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328).Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии указанных обстоятельств вправе также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании предоплаты по договору.
Требования подрядчика: 2) О взыскании задолженности; 3) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Истец указал на неисполнение обязательств по оплате генподрядчиком.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Согласно ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, неоплата предыдущего этапа работ препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328).Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии указанных обстоятельств вправе также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Возражения против иска о понуждении к заключению договора
(Громов А.А.)
("Вестник гражданского права", 2024, N 5)Помимо этого, в ряде случаев в публичном договоре четко оговорена последовательность предоставлений, в рамках которой обязанное лицо оказывает услугу или предоставляет товар только после его оплаты. Так, например, лицо не сможет, не заплатив за билет, воспользоваться услугами воздушной перевозки или посетить театральный спектакль. Однако стоит отметить, что такой механизм удается применить далеко не всегда. Например, в длящихся отношениях обязанное лицо вполне может осуществить определенное предоставление и, не получив оплату, приостановить дальнейшее исполнение только на будущие периоды. Еще одной иллюстрацией может выступить договор бытового подряда, в рамках которого по общему правилу работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком (ст. 735 ГК РФ). Как представляется, и в розничной купле-продаже далеко не всегда оплата предшествует исполнению со стороны продавца <30>.
(Громов А.А.)
("Вестник гражданского права", 2024, N 5)Помимо этого, в ряде случаев в публичном договоре четко оговорена последовательность предоставлений, в рамках которой обязанное лицо оказывает услугу или предоставляет товар только после его оплаты. Так, например, лицо не сможет, не заплатив за билет, воспользоваться услугами воздушной перевозки или посетить театральный спектакль. Однако стоит отметить, что такой механизм удается применить далеко не всегда. Например, в длящихся отношениях обязанное лицо вполне может осуществить определенное предоставление и, не получив оплату, приостановить дальнейшее исполнение только на будущие периоды. Еще одной иллюстрацией может выступить договор бытового подряда, в рамках которого по общему правилу работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком (ст. 735 ГК РФ). Как представляется, и в розничной купле-продаже далеко не всегда оплата предшествует исполнению со стороны продавца <30>.
Вопрос: Как оплачиваются дополнительные работы по договору подряда?
(Консультация эксперта, 2025)Если же подрядчик не выполнит указанных выше требований (то есть не сообщит заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не приостановит работу), он не вправе требовать оплаты этих работ. Данное правило распространяется и на случаи, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика (п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").
(Консультация эксперта, 2025)Если же подрядчик не выполнит указанных выше требований (то есть не сообщит заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не приостановит работу), он не вправе требовать оплаты этих работ. Данное правило распространяется и на случаи, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика (п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").
Вопрос: Должно ли уведомление о приостановлении встречного обязательства быть оформлено в письменном виде?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Так, в силу п. 5 ст. 486 ГК РФ в случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Так, в силу п. 5 ст. 486 ГК РФ в случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.