Приостановка работ гк
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановка работ гк (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Обязанность подрядчика приостановить работы
(КонсультантПлюс, 2025)Между тем... подрядчик, обнаружив после заключения контракта обстоятельства, препятствующие выполнению работ, в том числе передачу ненадлежащей (неполной) необходимой для производства работ документации, а также недостатки проектных решений, вправе воспользоваться правом на приостановление работ, предусмотренным статьей 719 ГК РФ.
(КонсультантПлюс, 2025)Между тем... подрядчик, обнаружив после заключения контракта обстоятельства, препятствующие выполнению работ, в том числе передачу ненадлежащей (неполной) необходимой для производства работ документации, а также недостатки проектных решений, вправе воспользоваться правом на приостановление работ, предусмотренным статьей 719 ГК РФ.
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 743 "Техническая документация и смета" ГК РФ"Однако, как следует из содержания обжалуемых судебных актов, суды в нарушение статьи 71 и пункта 2 части 4 статьи 170 АПК РФ не исследовали и не оценили доводы истца о выполнении Компанией не предусмотренных договором дополнительных работ, поименованных в акте от 25.07.2018 N 2 на сумму 171 100 руб., без согласования с подрядчиком и подписания с ним дополнительного соглашения, а также без исполнения предусмотренной пунктом 3 статьи 743 ГК РФ обязанности приостановить работы до момента такого согласования, и не привели в судебных актах мотивы, по которым отклонили указанные доводы Общества."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Приостановление работ по ст. 716 ГК РФ
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Приостановление работ по ст. 716 ГК РФ
Готовое решение: Как уведомить о приостановлении работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В случае когда стороны заключают соглашение о приостановке работ, они в силу ст. 421 ГК РФ вправе оговорить момент, с которого считают работы приостановленными.
(КонсультантПлюс, 2025)В случае когда стороны заключают соглашение о приостановке работ, они в силу ст. 421 ГК РФ вправе оговорить момент, с которого считают работы приостановленными.
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
(ред. от 24.06.2025)Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Информационными являются обязанности заказчика дать подрядчику указания и предоставить необходимые сведения в ходе выполнения работ <1>. Указания заказчика могут быть необходимы подрядчику при приостановлении работ в порядке ст. 716 ГК РФ: в ситуации, когда подрядчик приостановил выполнение работ и предупредил заказчика о возникновении препятствий, последний должен в разумный срок принять меры по их устранению и дать подрядчику соответствующие указания <2>. Стороны также должны сотрудничать для оперативного решения вопроса о необходимости проведения дополнительных работ <3>. В противном случае подрядчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Обязанность заказчика предоставить информацию (в частности, необходимые чертежи или документы) закреплена в типовых контрактах (п. 2.12.1 JCT SBC 05) и может быть установлена в договоре. В случае нарушения заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения убытков и продления срока выполнения работ <4>. Обязанности заказчика дать указания и предоставить информацию являются элементами сотрудничества, поскольку тем самым заказчик способствует своевременному и надлежащему исполнению обязательства <5>.
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Информационными являются обязанности заказчика дать подрядчику указания и предоставить необходимые сведения в ходе выполнения работ <1>. Указания заказчика могут быть необходимы подрядчику при приостановлении работ в порядке ст. 716 ГК РФ: в ситуации, когда подрядчик приостановил выполнение работ и предупредил заказчика о возникновении препятствий, последний должен в разумный срок принять меры по их устранению и дать подрядчику соответствующие указания <2>. Стороны также должны сотрудничать для оперативного решения вопроса о необходимости проведения дополнительных работ <3>. В противном случае подрядчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Обязанность заказчика предоставить информацию (в частности, необходимые чертежи или документы) закреплена в типовых контрактах (п. 2.12.1 JCT SBC 05) и может быть установлена в договоре. В случае нарушения заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения убытков и продления срока выполнения работ <4>. Обязанности заказчика дать указания и предоставить информацию являются элементами сотрудничества, поскольку тем самым заказчик способствует своевременному и надлежащему исполнению обязательства <5>.
Готовое решение: Как согласовать условие о предоставлении материалов и оборудования для выполнения работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Кроме того, подрядчик не вправе будет воспользоваться правами, предоставленными ему п. 1 ст. 716 ГК РФ, и приостановить работу при обнаружении некачественности материалов и оборудования, поскольку заказчик выступает как обычный контрагент подрядчика - поставщик материалов и оборудования, а не предоставляет их подрядчику для выполнения работы в рамках п. 1 ст. 704, ст. 713 ГК РФ. По указанной причине к отношениям сторон также не будут применяться ст. ст. 714, 728 ГК РФ.
(КонсультантПлюс, 2025)Кроме того, подрядчик не вправе будет воспользоваться правами, предоставленными ему п. 1 ст. 716 ГК РФ, и приостановить работу при обнаружении некачественности материалов и оборудования, поскольку заказчик выступает как обычный контрагент подрядчика - поставщик материалов и оборудования, а не предоставляет их подрядчику для выполнения работы в рамках п. 1 ст. 704, ст. 713 ГК РФ. По указанной причине к отношениям сторон также не будут применяться ст. ст. 714, 728 ГК РФ.
Готовое решение: Как поставщику (подрядчику, исполнителю) исполнить государственный (муниципальный) контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Учтите, при обнаружении необходимости дополнительных работ в строительных контрактах вы обязаны уведомить заказчика и приостановить работы (п. 3 ст. 743 ГК РФ). Кроме того, приостановить работы нужно и в ряде случаев, когда дальнейшее выполнение работ может привести к неблагоприятным для заказчика последствиям. Например, это нужно сделать, если вы обнаружите, что без дополнительных работ результат всего контракта может быть непригоден для использования.
(КонсультантПлюс, 2025)Учтите, при обнаружении необходимости дополнительных работ в строительных контрактах вы обязаны уведомить заказчика и приостановить работы (п. 3 ст. 743 ГК РФ). Кроме того, приостановить работы нужно и в ряде случаев, когда дальнейшее выполнение работ может привести к неблагоприятным для заказчика последствиям. Например, это нужно сделать, если вы обнаружите, что без дополнительных работ результат всего контракта может быть непригоден для использования.
Готовое решение: В каких случаях и как подрядчик может отказаться от договора подряда в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2025)В частности, если существует угроза выполнения работ ненадлежащего качества (например, когда заказчик предоставил некачественные материалы), вам нужно немедленно предупредить об этом заказчика, приостановив соответствующие работы (ст. 716 ГК РФ). Для этого рекомендуем направить заказчику письмо с требованием устранить обстоятельства, которые препятствуют надлежащему выполнению работ. Поясните, как эти обстоятельства влияют на качество работ. Четко сформулируйте, что требуется сделать заказчику, например - заменить непригодную для выполнения работ техническую документацию.
(КонсультантПлюс, 2025)В частности, если существует угроза выполнения работ ненадлежащего качества (например, когда заказчик предоставил некачественные материалы), вам нужно немедленно предупредить об этом заказчика, приостановив соответствующие работы (ст. 716 ГК РФ). Для этого рекомендуем направить заказчику письмо с требованием устранить обстоятельства, которые препятствуют надлежащему выполнению работ. Поясните, как эти обстоятельства влияют на качество работ. Четко сформулируйте, что требуется сделать заказчику, например - заменить непригодную для выполнения работ техническую документацию.