Приемка работ после истечения срока действия контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Приемка работ после истечения срока действия контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2024 N 19АП-2718/2022 по делу N А64-454/2021
Требование: О взыскании неотработанного аванса по муниципальному контракту на строительство ландшафтного парка-набережной.
Встречное требование: О взыскании задолженности по оплате выполненных работ по муниципальному контракту на строительство ландшафтного парка-набережной, штрафа за нарушение условий исполнения контракта, признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным, признании недействительным контракта, заключенного между ООО и ООО.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Решение первой инстанции отменено в части. В этой части в удовлетворении требования отказано.Тот факт, что подрядчик осуществлял приемку работ по Актам, переданным ему до момента направления в адрес субподрядчика уведомления об одностороннем отказе от Контракта, не свидетельствует о его согласии на продолжение субподрядчиком выполнения работ, а лишь подтверждает осуществление ООО "РемСтройИнвест" действий, направленных на соотнесение взаимных предоставлений сторон по Контракту после прекращения его действия, поскольку прекращение договора подряда не должно приводить к освобождению заказчика от обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ и представляющих для заказчика потребительскую ценность.
Требование: О взыскании неотработанного аванса по муниципальному контракту на строительство ландшафтного парка-набережной.
Встречное требование: О взыскании задолженности по оплате выполненных работ по муниципальному контракту на строительство ландшафтного парка-набережной, штрафа за нарушение условий исполнения контракта, признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным, признании недействительным контракта, заключенного между ООО и ООО.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Решение первой инстанции отменено в части. В этой части в удовлетворении требования отказано.Тот факт, что подрядчик осуществлял приемку работ по Актам, переданным ему до момента направления в адрес субподрядчика уведомления об одностороннем отказе от Контракта, не свидетельствует о его согласии на продолжение субподрядчиком выполнения работ, а лишь подтверждает осуществление ООО "РемСтройИнвест" действий, направленных на соотнесение взаимных предоставлений сторон по Контракту после прекращения его действия, поскольку прекращение договора подряда не должно приводить к освобождению заказчика от обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ и представляющих для заказчика потребительскую ценность.
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2024 N 11АП-5122/2024 по делу N А72-2374/2023
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, штрафа, неустойки.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Решение первой инстанции изменено.Приведенные в апелляционной жалобе доводы суд апелляционной инстанции отклоняет, поскольку материалами дела подтверждается передача изделий, стоимость которых взыскана судом с ответчика, до момента прекращения действия контракта. Доводы ответчика о том, что, приходя к такому выводу, суд первой инстанции необоснованно исходил только из дат, проставленных в актах сдачи-приемки, не могут быть приняты, поскольку доказательства передачи получателям изделий в иные даты, отличные от дат, указанных в актах, в материалы дела не представлены. Тот факт, что документы на оплату от истца поступили после прекращения действия контракта, на что также ссылался в апелляционной жалобе ответчик, не освобождает заказчика от оплаты работ, выполненных исполнителем до прекращения действия контракта.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, штрафа, неустойки.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Решение первой инстанции изменено.Приведенные в апелляционной жалобе доводы суд апелляционной инстанции отклоняет, поскольку материалами дела подтверждается передача изделий, стоимость которых взыскана судом с ответчика, до момента прекращения действия контракта. Доводы ответчика о том, что, приходя к такому выводу, суд первой инстанции необоснованно исходил только из дат, проставленных в актах сдачи-приемки, не могут быть приняты, поскольку доказательства передачи получателям изделий в иные даты, отличные от дат, указанных в актах, в материалы дела не представлены. Тот факт, что документы на оплату от истца поступили после прекращения действия контракта, на что также ссылался в апелляционной жалобе ответчик, не освобождает заказчика от оплаты работ, выполненных исполнителем до прекращения действия контракта.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Каков порядок приемки товаров (работ, услуг) при закупках по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Можно ли принимать товары (работы, услуги) после расторжения контракта или истечения срока его действия
(КонсультантПлюс, 2025)Можно ли принимать товары (работы, услуги) после расторжения контракта или истечения срока его действия
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Взыскивается ли при незаключенном договоре подряда стоимость принятых работ по нормам о подряде или по нормам о неосновательном обогащении
(КонсультантПлюс, 2025)"...Материалами дела подтверждено выполнение сторонами условий контракта N 9. Однако после окончания действия контракта, выполнения работ, их приемки и оплаты заказчиком само имущество комплекса администрацией не было принято, в связи с чем предприятие продолжало его эксплуатацию в январе 2011 года за счет собственных средств, выполняя ту же задачу - предотвращение затопления подземными водами местных населенных пунктов путем откачки шахтных вод.
Взыскивается ли при незаключенном договоре подряда стоимость принятых работ по нормам о подряде или по нормам о неосновательном обогащении
(КонсультантПлюс, 2025)"...Материалами дела подтверждено выполнение сторонами условий контракта N 9. Однако после окончания действия контракта, выполнения работ, их приемки и оплаты заказчиком само имущество комплекса администрацией не было принято, в связи с чем предприятие продолжало его эксплуатацию в январе 2011 года за счет собственных средств, выполняя ту же задачу - предотвращение затопления подземными водами местных населенных пунктов путем откачки шахтных вод.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик по договору подряда не оплачивать работы, срок выполнения которых нарушен
(КонсультантПлюс, 2025)Ни до обращения Общества в суд, ни в ходе рассмотрения настоящего дела Комитетом не предъявлялись Обществу претензии по качеству и объему выполненных работ либо иные мотивированные основания для отказа от подписания документов. Нарушение сроков выполнения работ по своей сути не может являться мотивированным отказом от приемки результата работ. При этом суд округа учитывает, что после истечения срока выполнения работ Комитет письмами в апреле и мае 2017 года на отказывался от приемки работ в связи с истечением срока действия контракта, не заявлял отказа от исполнения контракта либо его расторжения.
Вправе ли заказчик по договору подряда не оплачивать работы, срок выполнения которых нарушен
(КонсультантПлюс, 2025)Ни до обращения Общества в суд, ни в ходе рассмотрения настоящего дела Комитетом не предъявлялись Обществу претензии по качеству и объему выполненных работ либо иные мотивированные основания для отказа от подписания документов. Нарушение сроков выполнения работ по своей сути не может являться мотивированным отказом от приемки результата работ. При этом суд округа учитывает, что после истечения срока выполнения работ Комитет письмами в апреле и мае 2017 года на отказывался от приемки работ в связи с истечением срока действия контракта, не заявлял отказа от исполнения контракта либо его расторжения.
Готовое решение: Как исчисляются сроки при работе по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Если условиями контракта установлено, что гарантийный срок начинает течь с даты поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, в случае электронной приемки такой датой считается дата размещения заказчиком подписанного им документа о приемке в ЕИС. Следовательно, первым днем гарантийного срока является следующий день после размещения заказчиком в ЕИС подписанного документа о приемке (ст. 191 ГК РФ, п. 8 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2025)Если условиями контракта установлено, что гарантийный срок начинает течь с даты поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, в случае электронной приемки такой датой считается дата размещения заказчиком подписанного им документа о приемке в ЕИС. Следовательно, первым днем гарантийного срока является следующий день после размещения заказчиком в ЕИС подписанного документа о приемке (ст. 191 ГК РФ, п. 8 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Являются ли сроки выполнения работ существенным условием договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Из раздела 6 контракта следует, что за два дня до полного завершения работ подрядчик в письменной форме уведомляет заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ и необходимости приемки выполненных работ; в случае выявления замечаний к выполненным работам в срок, указанный в пункте 6.2 контракта, заказчик предоставляет подрядчику мотивированный отказ от подписания акта. Подрядчик обязан исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, установленные пунктом 5.1.11 контракта. После устранения недостатков приемка осуществляется повторно. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2016 года. Истечение срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств (в том числе гарантийного обязательства) (пункт 10.1).
Являются ли сроки выполнения работ существенным условием договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Из раздела 6 контракта следует, что за два дня до полного завершения работ подрядчик в письменной форме уведомляет заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ и необходимости приемки выполненных работ; в случае выявления замечаний к выполненным работам в срок, указанный в пункте 6.2 контракта, заказчик предоставляет подрядчику мотивированный отказ от подписания акта. Подрядчик обязан исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, установленные пунктом 5.1.11 контракта. После устранения недостатков приемка осуществляется повторно. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2016 года. Истечение срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств (в том числе гарантийного обязательства) (пункт 10.1).