Особая экономическая зона Воронежская область
Подборка наиболее важных документов по запросу Особая экономическая зона Воронежская область (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2024 N 19АП-5882/2024 по делу N А14-1589/2024
Требование: О взыскании неустойки (пени) за неисполнение контракта на выполнение подрядных работ.
Решение: Требование удовлетворено.Кроме того, ответчик сослался на письмо от 10.04.2024 (л.д. 17), в котором подрядчик сообщил заказчику, что проект "Строительствосетей газораспределения для присоединения внутриплощадочных сетей в ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр", расположенных в г.о.г. Воронеж и Новоусманском муниципальном районе Воронежской области "не согласован с АО "Газпром Газораспределение Воронеж".
Требование: О взыскании неустойки (пени) за неисполнение контракта на выполнение подрядных работ.
Решение: Требование удовлетворено.Кроме того, ответчик сослался на письмо от 10.04.2024 (л.д. 17), в котором подрядчик сообщил заказчику, что проект "Строительствосетей газораспределения для присоединения внутриплощадочных сетей в ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр", расположенных в г.о.г. Воронеж и Новоусманском муниципальном районе Воронежской области "не согласован с АО "Газпром Газораспределение Воронеж".