Исходные данные подряд
Подборка наиболее важных документов по запросу Исходные данные подряд (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 762 "Обязанности заказчика" ГК РФ"Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции, поддержанный судом кассационной инстанции, действуя в пределах осуществления полномочий, предоставленных ему статьями 268, 269 Кодекса, повторно исследовав обстоятельства спора и оценив представленные в дело доказательства по правилам главы 7 Кодекса, с учетом результатов судебной экспертизы, руководствуясь положениями статей 309, 310, 450.1, 702, 716, 720, 721, 722, 723, 724, 758 - 762 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из некачественного выполнения истцом работ, несоответствия результата выполненных работ условиям договора, предъявляемым к такому виду работ требованиям, а также неисполнения субподрядчиком требования подрядчика об устранении недостатков. При этом суд учел, что истцом передана документация ответчику, не имеющая для него потребительской ценности, поскольку недостатки выполненных работ надлежало устранить путем получения новых исходных данных, соответствующих разрешений и согласований, то есть, по сути, требовало проведение новых работ на основании новых исходных данных. Отметил, что субподрядчик, как профессиональный участник подрядных отношений при выполнении работ по договору, должен был поставить в известность подрядчика о невозможности выполнения работ по причине наличия в исходных данных реестровых ошибок и приостановить выполнение работ до устранения этих обстоятельств. Таким образом, учитывая, что истец, являясь профессиональным участником отношений по договору, действий в соответствии с требованиями статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации не произвел, доказательств обратного в дело не представлено, суд счел, что истец не вправе ссылаться на названные обстоятельства. По существу, продолжив выполнять обязательства по договору, истец принял на себя риск неблагоприятных последствий такого поведения, в том числе юридических. Отклоняя довод истца о приемке работ ответчиком и о наличии подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ, суд сослался на правовую позицию, изложенную в пункте 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51."
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 759 "Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ" ГК РФ"Исходя из положений ст. ст. 702, 758, 759, 760 ГК РФ, ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, судебные инстанции правомерно указали, что стороны договора подряда вправе по взаимному соглашению возложить обязанность по получению исходных данных на одну из сторон договора, и такое договорное условие не противоречит действующему законодательству."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияИстцом указано на то, что заказчик передал подрядчику исходные данные в полном объеме только 16.12.2019, в то время как спорный договор был подписан сторонами 05.04.2019.
Путеводитель по договорной работе. Подряд. Рекомендации по заключению договораДля составления задания подрядчику могут понадобиться от заказчика какие-либо исходные данные (например, цели использования или желаемые технические характеристики результата работы, документация и т.п.), поэтому в его интересах согласовать их перечень, сроки и порядок предоставления заказчиком. В случае просрочки предоставления данных подрядчик может приостановить работу или отказаться от исполнения договора (ст. 719 ГК РФ).