Приложение N 2. Договор на обслуживание жилых домов
Примерная форма
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
____________________________ "__" ____________ 199_ г.
(населенный пункт)
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили
настоящий Договор подряда о нижеследующем.
Содержание и ремонт конструкций и элементов жилых домов,
включая инженерное оборудование и придомовые территории, в
соответствии с адресным списком (Приложение 1), перечнем,
периодичностью и объемами работ (Приложение 4).
Общая площадь обслуживаемых жилых домов на момент заключения
Договора составила _____________ тыс. кв. м.
Договор заключен сроком на ___ лет, с "__" ________ 199_ г. по
"__" ____________ 200_ г.
3. Стоимость работ по Договору
3.1. Стоимость работ на момент заключения Договора составляет
_______________ млн. руб. _________________________________ в год,
(сумма прописью)
при величине экономически обоснованного тарифа на выполняемые
работы _______________ тыс. руб./кв. м общей площади в год.
3.2. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон
при существенных изменениях обстоятельств заключения Договора.
4. Порядок и условия расчетов за выполненные работы
4.1. "Заказчик" ежемесячно до __________ числа текущего месяца
выплачивает "Подрядчику" аванс в размере 1/3 от стоимости
подлежащих выполнению месячных объемов работ согласно смете
расходов.
4.2. Окончательный расчет производится согласно акту до ______
числа следующего за расчетным месяца.
4.3. Условия оплаты дополнительных работ, не предусмотренных
данным Договором, определяются отдельным соглашением.
4.4. За несвоевременную оплату работ "Заказчик" уплачивает
"Подрядчику" неустойку в размере _________% от объема неоплаченных
работ за каждый день просрочки.
В своей деятельности "Заказчик" и "Подрядчик" обязуются
обеспечить выполнение требований по качеству содержания и ремонта
жилых домов, установленных _______________________________________
(вид документа)
_________________________ от ____________________________________,
(кем утвержден) (дата)
а также действующими законодательными, нормативными и
методическими документами, регламентирующими вопросы содержания и
ремонта жилых домов.
5.2. Обязанности и права "Заказчика"
- представить "Подрядчику" на время действия настоящего
Договора служебные, конторские, складские и прочие
производственные помещения по адресу(ам):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
общей площадью ______________________ кв. м на следующих условиях:
__________________________________________________________________
(с взиманием арендной платы (указать размер) или без)
Оплата коммунальных услуг производится _______________________
_________________________________________________________________;
(на общих основаниях или указать каких)
- регулярно в соответствии с утвержденным графиком проводить
обследование санитарного и технического состояния домов,
придомовых территорий, обслуживаемых "Подрядчиком", и оценивать
качество выполнения порученных "Подрядчику" работ, составлять по
результатам обследования и проверок акт, являющийся основанием для
расчетов по выполненным работам. Один экземпляр акта передается
"Подрядчику" в течение суток;
- представить "Подрядчику" список имен, адресов и телефонов
всех арендаторов, арендуемых нежилых помещений в жилых домах,
обслуживаемых "Подрядчиком";
- представить "Подрядчику" список и телефоны муниципальных
служб и должностных лиц, связанных с обслуживанием данных домов и
предоставлением коммунальных услуг;
- осуществлять оплату работ "Подрядчика", исходя из
установленной стоимости работ по Договору в отчетном месяце в
соответствии с фактическим качеством и объемом их выполнения;
- в случае расторжения Договора с "Подрядчиком" оплатить
фактически выполненные работы в соответствии с уровнем качества
их выполнения.
- обращаться в органы государственного надзора и контроля с
целью определения соответствия качества произведенных работ
установленному;
- отказаться полностью или частично от услуг "Подрядчика" в
случае неисполнения или систематического некачественного
исполнения обязательств по Договору, предупредив последнего не
менее чем за тридцать дней и предоставив обоснование для такого
отказа;
- уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объемы
выполненных работ ниже установленного;
- представлять "Подрядчику" счета для оплаты штрафных санкций,
взысканных с "Заказчика" органами государственного надзора и
контроля по работам, выполняемым "Подрядчиком";
- проверять использование предоставленных "Подрядчику"
служебных помещений и в случае обнаружения нарушений в их
использовании взыскивать с "Подрядчика" убытки, потребовать
освободить эти служебные помещения.
5.3. Обязанности и права "Подрядчика"
- выполнять работы по содержанию и ремонту жилых домов и
придомовых территорий в установленных объемах и надлежащего
качества;
- предоставлять "Заказчику" требуемую информацию,
непосредственно связанную с вопросами обслуживания жилых домов;
- вести учет в установленной форме выполнения всех работ по
содержанию и ремонту зданий.
5.3.2. "Подрядчик" с момента вступления Договора в силу
обязан уведомить жильцов обслуживаемых жилых домов о своем
наименовании, адресе и телефонах, именах ответственных должностных
лиц и их телефонах, а также телефонах аварийных служб.
- требовать оплаты выполненных работ в соответствии с их
объемом и качеством;
- расторгнуть Договор с "Заказчиком" при неисполнении
последним существенных условий по Договору, предупредив
"Заказчика" не менее, чем за тридцать дней, при этом "Подрядчик"
освобождает служебные помещения, предоставленные ему;
- привлекать субподрядчиков на определенные виды работ,
связанных с содержанием и ремонтом зданий. Копии таких договоров
должны быть представлены "Заказчику" по его просьбе;
- вносить постатейные изменения в смету расходов на содержание
жилищного фонда без уведомления "Заказчика", если это не ведет к
изменению общей стоимости работ по Договору.
6.1. Подрядчик несет имущественную ответственность за
несохранность обслуживаемых жилых домов и предоставленных
служебных помещений и другого имущества.
6.2. Размеры финансовых санкций (снижения размера оплаты) за
некачественное и неполное выполнение работ по обслуживанию жилых
домов принимается в соответствии с ______________________________,
(наименование документа)
утвержденного ____________________________________________________
(дата, номер) (наименование органа власти,
______________________________.
утвердившего документ)
6.3. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров или
в судебном порядке.
6.4. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде,
подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью
Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если
в Договор не включены изменения, подписанные обеими сторонами.
Договор составляется в ________ экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую силу.
Неотъемлемой частью Договора являются:
- адресный список жилых домов (Приложение 1);
- данные о придомовых территориях (Приложение 2);
- акты технического состояния жилых домов и придомовых
территорий (Приложение 3);
- перечень, периодичность и объемы работ по содержанию и
ремонту жилых домов, предельные сроки выполнения заявок жильцов
- график (периодичность) проведения обследований качества
содержания и ремонта жилых домов (Приложение 5);
- годовая смета и калькуляция себестоимости работ по
содержанию и ремонту жилых домов.
___________________________ __________________________________
___________________________ __________________________________
адрес _____________________ адрес ____________________________
___________________________ __________________________________
р/с _______________________ р/с ______________________________
___________________________ __________________________________
Подписи сторон:
___________________________ __________________________________
"__" ______________ 199_ г. "__" _____________________ 199_ г.
М.П. М.П.
- Приложение 1. Адресный список и характеристика жилых домов
- Приложение 2
- Приложение 3. Акт технического состояния жилого дома, передаваемого на обслуживание
- Приложение 4. Перечень, периодичность и объемы работ по содержанию и ремонту жилых домов
- Приложение 5. Периодичность (график) проведения обследований качества содержания и ремонта жилых домов
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей