Сумма пеней превышает сумму основного долга
Подборка наиболее важных документов по запросу Сумма пеней превышает сумму основного долга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2025 N 15АП-10226/2025 по делу N А32-15539/2025
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда на выполнение работ, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено.Превышение суммы неустойки (пени) над суммой взысканного основного долга не свидетельствует о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права, поскольку наступление гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства в виде неустойки вызвано существенной просрочкой исполнения обязательств ответчиком в рамках заключенного договора подряда.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда на выполнение работ, неустойки.
Решение: Требование удовлетворено.Превышение суммы неустойки (пени) над суммой взысканного основного долга не свидетельствует о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права, поскольку наступление гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства в виде неустойки вызвано существенной просрочкой исполнения обязательств ответчиком в рамках заключенного договора подряда.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданский процесс: Предельная сумма иска для рассмотрения дела в упрощенном производстве в гражданском процессе
(КонсультантПлюс, 2025)"...Согласно пункту 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ... под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать пределов, установленных указанными нормами.
(КонсультантПлюс, 2025)"...Согласно пункту 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ... под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать пределов, установленных указанными нормами.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Упрощенное производство в гражданском процессе: от иллюзорности к реальности
(Якушев П.А.)
("Вестник гражданского процесса", 2025, N 1)При этом под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать 250 тыс. руб.; цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется как сумма всех требований (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 18 апреля 2017 г. N 10).
(Якушев П.А.)
("Вестник гражданского процесса", 2025, N 1)При этом под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать 250 тыс. руб.; цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется как сумма всех требований (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 18 апреля 2017 г. N 10).
Статья: Определение судебной процедуры для требования о взыскании процентов (неустойки) по день фактической уплаты долга
(Павлова Л.Н.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2023, N 2)ГПК РФ и АПК РФ четко и однозначно устанавливают ограничения по суммам денежных средств, в которые, как пояснил Верховный Суд Российской Федерации, включаются суммы основного долга, а также начисленные суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать установленных пределов <15>. В ситуации же наличия требования о взыскании процентов (неустойки) на будущее общая сумма взыскания может их превысить.
(Павлова Л.Н.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2023, N 2)ГПК РФ и АПК РФ четко и однозначно устанавливают ограничения по суммам денежных средств, в которые, как пояснил Верховный Суд Российской Федерации, включаются суммы основного долга, а также начисленные суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать установленных пределов <15>. В ситуации же наличия требования о взыскании процентов (неустойки) на будущее общая сумма взыскания может их превысить.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10
(ред. от 05.04.2022)
"О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве"5. Согласно пункту 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ, пункту 1 части 1 статьи 227 АПК РФ под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать пределов, установленных указанными нормами.
(ред. от 05.04.2022)
"О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве"5. Согласно пункту 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ, пункту 1 части 1 статьи 227 АПК РФ под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать пределов, установленных указанными нормами.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62
(ред. от 05.04.2022)
"О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве"5. Под денежными суммами, которые подлежат взысканию в порядке приказного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), суммы обязательных платежей и санкций, общий размер которых на момент подачи заявления о выдаче судебного приказа не должен превышать: пятисот тысяч рублей - по заявлениям, рассматриваемым мировыми судьями, включая заявления об истребовании движимого имущества от должника (часть первая статьи 121 ГПК РФ), четырехсот тысяч рублей и ста тысяч рублей - по заявлениям, рассматриваемым арбитражными судами (пункты 1 - 3 статьи 229.2 АПК РФ).
(ред. от 05.04.2022)
"О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве"5. Под денежными суммами, которые подлежат взысканию в порядке приказного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), суммы обязательных платежей и санкций, общий размер которых на момент подачи заявления о выдаче судебного приказа не должен превышать: пятисот тысяч рублей - по заявлениям, рассматриваемым мировыми судьями, включая заявления об истребовании движимого имущества от должника (часть первая статьи 121 ГПК РФ), четырехсот тысяч рублей и ста тысяч рублей - по заявлениям, рассматриваемым арбитражными судами (пункты 1 - 3 статьи 229.2 АПК РФ).
Готовое решение: Как кредитору оформить согласие на перевод долга
(КонсультантПлюс, 2025)Размер переводимого долга: 1 750 000 руб., включая сумму основного долга и пени.
(КонсультантПлюс, 2025)Размер переводимого долга: 1 750 000 руб., включая сумму основного долга и пени.
Корреспонденция счетов: Как отразить в учете организации-заимодавца проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой возврата основной суммы займа, если договором займа не предусмотрена ответственность (неустойка) за просрочку исполнения (в том числе в виде процентов за пользование чужими денежными средствами)?..
(Консультация эксперта, 2025)Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК РФ). В данном случае заемщик вернул заем (основную сумму долга) 3 ноября и перечислил признанные им проценты, рассчитанные с 7 октября по 3 ноября включительно.
(Консультация эксперта, 2025)Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК РФ). В данном случае заемщик вернул заем (основную сумму долга) 3 ноября и перечислил признанные им проценты, рассчитанные с 7 октября по 3 ноября включительно.
Вопрос: Как рассчитать госпошлину при обращении в суд, если ее размер нефиксированный?
(Консультация эксперта, 2025)Предположим, что истец планирует обратиться в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности по договору займа. Сумма основного долга составляет 100 000 руб., кроме того, размер штрафов и пеней по договору на момент предъявления иска составляет 15 000 руб. Итого общий размер требований составит 115 000 руб.
(Консультация эксперта, 2025)Предположим, что истец планирует обратиться в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности по договору займа. Сумма основного долга составляет 100 000 руб., кроме того, размер штрафов и пеней по договору на момент предъявления иска составляет 15 000 руб. Итого общий размер требований составит 115 000 руб.
Статья: Практика рассмотрения арбитражным судом первой инстанции дел в порядке упрощенного производства
(Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.)
("Современное право", 2021, N 8)Из разъяснений, содержащихся в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017 N 10, следует, что под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафы, пени), общая сумма которых не должна превышать пределов, установленных п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ. При этом важно соблюдать требования действующего законодательства в части указания валюты взыскиваемого долга, а также неустойки.
(Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.)
("Современное право", 2021, N 8)Из разъяснений, содержащихся в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017 N 10, следует, что под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафы, пени), общая сумма которых не должна превышать пределов, установленных п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ. При этом важно соблюдать требования действующего законодательства в части указания валюты взыскиваемого долга, а также неустойки.
"Комментарий к Федеральному закону от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
(постатейный)
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)6. В п. 6 комментируемой статьи установлена минимальная и максимальная страховая сумма по договору страхования ответственности заемщика или по договору страхования финансового риска кредитора, которая не может быть менее чем десять процентов от основной суммы долга и не должна превышать пятьдесят процентов от основной суммы долга.
(постатейный)
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)6. В п. 6 комментируемой статьи установлена минимальная и максимальная страховая сумма по договору страхования ответственности заемщика или по договору страхования финансового риска кредитора, которая не может быть менее чем десять процентов от основной суммы долга и не должна превышать пятьдесят процентов от основной суммы долга.
"Справочник по доказыванию в арбитражном процессе"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Необходимо обратить внимание на то, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать пределов, установленных указанными нормами.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Необходимо обратить внимание на то, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать пределов, установленных указанными нормами.
Вопрос: Каков порядок установления договорной неустойки?
(Консультация эксперта, 2025)Может ли сумма неустойки за нарушение сторонами своих обязательств по договору превысить сумму основного долга и является ли неустойка 0,1% соразмерной? Возможно ли одновременное взыскание пеней и штрафа за неисполнение обязательств по договору?
(Консультация эксперта, 2025)Может ли сумма неустойки за нарушение сторонами своих обязательств по договору превысить сумму основного долга и является ли неустойка 0,1% соразмерной? Возможно ли одновременное взыскание пеней и штрафа за неисполнение обязательств по договору?
Готовое решение: Как составить договор поручительства по договору подряда для обеспечения обязательств заказчика
(КонсультантПлюс, 2025)1. Если заказчик нарушит обеспеченное обязательство, подрядчик вправе письменно потребовать от поручителя его исполнения. В требовании нужно указать общую сумму долга заказчика на день составления требования с расшифровкой платежей, из которых она складывается (основной долг, пени и т.п.).
(КонсультантПлюс, 2025)1. Если заказчик нарушит обеспеченное обязательство, подрядчик вправе письменно потребовать от поручителя его исполнения. В требовании нужно указать общую сумму долга заказчика на день составления требования с расшифровкой платежей, из которых она складывается (основной долг, пени и т.п.).
"Исполнение и прекращение обязательства: комментарий к статьям 307 - 328 и 407 - 419 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2022)То же и с поручительством. В п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. N 42 Суд указывал на применение правил ст. 319 ГК РФ при уплате обеспеченного долга поручителем, ограничившим свою ответственность твердой суммой. В настоящее время разд. I этого Постановления (в том числе п. 10) утратил силу, а в заменившем его Постановлении Пленума ВС РФ от 24 декабря 2020 г. N 45 отсутствует какое-либо разъяснение на сей счет, полагаем, что правовая позиция ВАС РФ по данному вопросу заслуживает поддержки в судебной практике. Когда поручитель погашает свой параллельный обеспечительный долг, это сказывается на прекращении долга основного должника сообразно алгоритму, указанному в ст. 319 ГК РФ и выводимому в развитие этих правил в судебной практике. Причем не имеет значения, выдавалось ли поручительство с ограничением ответственности поручителя в твердой сумме или нет. Соответственно, погашение поручителем притязания кредитора будет приводить к суброгации к поручителю того требования должника, которое было погашено согласно правилам очередности, указанным в ст. 319 ГК РФ и выводимым в их развитие в судебной практике. Так, если у должника есть основной долг в сумме 100 тыс. руб., дополнительные долги по регулятивным процентам в сумме 10 тыс. руб. и по пеням в сумме 5 тыс. руб., и поручитель заплатил 20 тыс. руб., а далее впал в банкротство и был ликвидирован, должник освобождается перед кредитором от погашения начисленных ранее процентов (10 тыс. руб.) и части основного долга (10 тыс. руб.), а долг в сумме 90 тыс. руб. остается на основном должнике, и на него продолжают начисляться регулятивные проценты и пени на будущее. Более того, начисленные до платежа поручителя пени в сумме 10 тыс. руб. также остаются подлежащими уплате основным должником. В конкурсную же массу поручителя переходит требование исходного кредитора о погашении основного долга в сумме 10 тыс. руб., на который будут начисляться регулятивные проценты уже в пользу поручителя, а также погашенное поручителем требование об уплате начисленных ранее регулятивных процентов в сумме 10 тыс. руб.
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2022)То же и с поручительством. В п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. N 42 Суд указывал на применение правил ст. 319 ГК РФ при уплате обеспеченного долга поручителем, ограничившим свою ответственность твердой суммой. В настоящее время разд. I этого Постановления (в том числе п. 10) утратил силу, а в заменившем его Постановлении Пленума ВС РФ от 24 декабря 2020 г. N 45 отсутствует какое-либо разъяснение на сей счет, полагаем, что правовая позиция ВАС РФ по данному вопросу заслуживает поддержки в судебной практике. Когда поручитель погашает свой параллельный обеспечительный долг, это сказывается на прекращении долга основного должника сообразно алгоритму, указанному в ст. 319 ГК РФ и выводимому в развитие этих правил в судебной практике. Причем не имеет значения, выдавалось ли поручительство с ограничением ответственности поручителя в твердой сумме или нет. Соответственно, погашение поручителем притязания кредитора будет приводить к суброгации к поручителю того требования должника, которое было погашено согласно правилам очередности, указанным в ст. 319 ГК РФ и выводимым в их развитие в судебной практике. Так, если у должника есть основной долг в сумме 100 тыс. руб., дополнительные долги по регулятивным процентам в сумме 10 тыс. руб. и по пеням в сумме 5 тыс. руб., и поручитель заплатил 20 тыс. руб., а далее впал в банкротство и был ликвидирован, должник освобождается перед кредитором от погашения начисленных ранее процентов (10 тыс. руб.) и части основного долга (10 тыс. руб.), а долг в сумме 90 тыс. руб. остается на основном должнике, и на него продолжают начисляться регулятивные проценты и пени на будущее. Более того, начисленные до платежа поручителя пени в сумме 10 тыс. руб. также остаются подлежащими уплате основным должником. В конкурсную же массу поручителя переходит требование исходного кредитора о погашении основного долга в сумме 10 тыс. руб., на который будут начисляться регулятивные проценты уже в пользу поручителя, а также погашенное поручителем требование об уплате начисленных ранее регулятивных процентов в сумме 10 тыс. руб.
Вопрос: Какова очередность погашения просроченной задолженности, сформировавшейся до обращения за предоставлением ипотечных каникул? Можно ли включить пропущенные сроки в состав каникул (перенести просроченную задолженность на текущую)?
(Консультация эксперта, 2023)3) неустойка (штраф, пени) в размере, определенном в соответствии с ч. 21 настоящей статьи;
(Консультация эксперта, 2023)3) неустойка (штраф, пени) в размере, определенном в соответствии с ч. 21 настоящей статьи;