Срок исполнения обязательства по договору подряда
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок исполнения обязательства по договору подряда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 314 ГК РФ "Срок исполнения обязательства"1.1.2. Срок исполнения обязательства по договору подряда определяется по общим правилам, установленным Гражданским кодексом РФ (позиция ВАС РФ) >>>
Позиция ВАС РФ: Срок исполнения обязательства по договору подряда определяется по общим правилам, установленным Гражданским кодексом РФ
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 N 3108/11 по делу N А29-2949/2010
Применимые нормы: п. 1 ст. 314, п. 1 ст. 708 ГК РФПозиция ВАС РФ: Срок исполнения обязательства по договору подряда определяется по общим правилам, установленным Гражданским кодексом РФ
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 N 3108/11 по делу N А29-2949/2010
Применимые нормы: п. 1 ст. 314, п. 1 ст. 708 ГК РФПозиция ВАС РФ: Срок исполнения обязательства по договору подряда определяется по общим правилам, установленным Гражданским кодексом РФ
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения1.1. Вправе ли заказчик требовать от подрядчика выполнения гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока, если договор подряда расторгнут
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 938
(ред. от 20.03.2021)
"Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам"5. Предельный срок предоставления займа не может составлять более 1 года со дня заключения договора о предоставлении займа (далее - договор займа), а в случае, если заем предоставлен на цели, предусмотренные подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.
(ред. от 20.03.2021)
"Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам"5. Предельный срок предоставления займа не может составлять более 1 года со дня заключения договора о предоставлении займа (далее - договор займа), а в случае, если заем предоставлен на цели, предусмотренные подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.
Статья: Практика признания сделок раздробленными и применения последствий признания таких сделок недействительными
(Хидиров Г.)
("Прогосзаказ.рф", 2025, N 8)Правовая оценка суда: спорные договоры заключены с разными лицами, аффилированность которых не доказана, относятся к разным видам договоров (подряд и поставка), имеют неидентичный предмет и различные сроки исполнения обязательств. По спорным договорам работы выполнены (товар поставлен) в соответствии с их условиями, стоимость договоров не превышает ограничений, установленных п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.
(Хидиров Г.)
("Прогосзаказ.рф", 2025, N 8)Правовая оценка суда: спорные договоры заключены с разными лицами, аффилированность которых не доказана, относятся к разным видам договоров (подряд и поставка), имеют неидентичный предмет и различные сроки исполнения обязательств. По спорным договорам работы выполнены (товар поставлен) в соответствии с их условиями, стоимость договоров не превышает ограничений, установленных п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.
Статья: Защита прав принципала от недобросовестно заявленных требований бенефициара по банковской гарантии
(Пыхтин С.В.)
("Банковское право", 2021, N 2)Как установили суды первой и апелляционной инстанций, гарантия обеспечивала исполнение обязательств принципала (подрядчика) по договору генерального подряда. В указанном договоре и дополнительных соглашениях к нему стороны согласовали сроки выполнения работ на объекте бенефициара (заказчика), за несоблюдение которых предусмотрено начисление неустойки. При этом несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ свидетельствует о нарушении им обязательств по договору подряда. Гарантия обеспечивает обязательства принципала, связанные в том числе с неисполнением (нарушением) им согласованных графиков выполнения работ по договору подряда. Указав на специфику банковской гарантии, обеспечивающей исполнение исключительно денежного обязательства, согласование сторонами с достаточной степенью ясности цели и содержательной части банковской гарантии и наличие у гаранта, имевшего в своем распоряжении на момент оформления банковской гарантии и принятия решения о выплате денежных средств текст договора подряда, возможности оценить это условие, суды пришли к выводу о правомерности исполнения гарантом требования бенефициара банковской гарантии и отказали в удовлетворении иска принципала.
(Пыхтин С.В.)
("Банковское право", 2021, N 2)Как установили суды первой и апелляционной инстанций, гарантия обеспечивала исполнение обязательств принципала (подрядчика) по договору генерального подряда. В указанном договоре и дополнительных соглашениях к нему стороны согласовали сроки выполнения работ на объекте бенефициара (заказчика), за несоблюдение которых предусмотрено начисление неустойки. При этом несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ свидетельствует о нарушении им обязательств по договору подряда. Гарантия обеспечивает обязательства принципала, связанные в том числе с неисполнением (нарушением) им согласованных графиков выполнения работ по договору подряда. Указав на специфику банковской гарантии, обеспечивающей исполнение исключительно денежного обязательства, согласование сторонами с достаточной степенью ясности цели и содержательной части банковской гарантии и наличие у гаранта, имевшего в своем распоряжении на момент оформления банковской гарантии и принятия решения о выплате денежных средств текст договора подряда, возможности оценить это условие, суды пришли к выводу о правомерности исполнения гарантом требования бенефициара банковской гарантии и отказали в удовлетворении иска принципала.
Готовое решение: Что делать, если срок действия договора подряда истек, а работы не выполнены
(КонсультантПлюс, 2025)Какие последствия возникают в случае, если стороны договора подряда продолжили исполнение своих обязательств за пределами срока действия договора (ввиду того, что работы не были выполнены в срок)
(КонсультантПлюс, 2025)Какие последствия возникают в случае, если стороны договора подряда продолжили исполнение своих обязательств за пределами срока действия договора (ввиду того, что работы не были выполнены в срок)
Готовое решение: Из чего должен состоять договор
(КонсультантПлюс, 2025)Сложности из-за отсутствия даты заключения договора могут возникнуть в тех случаях, когда стороны указанием на нее определили сроки выполнения обязательств. Допустим, срок выполнения работ по договору подряда - 30 дней с даты его заключения, но в тексте договора ее нет и определить ее другим способом невозможно. Соответственно, не получится однозначно установить сроки выполнения работ. Полагаем, что в случае спора по такому договору есть риск признания его незаключенным. Это связано с тем, что начальный и конечный сроки выполнения работ являются существенными условиями договора подряда, а если они не согласованы, договор при определенных условиях является незаключенным (п. п. 1, 3 ст. 432, п. 1 ст. 708 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Сложности из-за отсутствия даты заключения договора могут возникнуть в тех случаях, когда стороны указанием на нее определили сроки выполнения обязательств. Допустим, срок выполнения работ по договору подряда - 30 дней с даты его заключения, но в тексте договора ее нет и определить ее другим способом невозможно. Соответственно, не получится однозначно установить сроки выполнения работ. Полагаем, что в случае спора по такому договору есть риск признания его незаключенным. Это связано с тем, что начальный и конечный сроки выполнения работ являются существенными условиями договора подряда, а если они не согласованы, договор при определенных условиях является незаключенным (п. п. 1, 3 ст. 432, п. 1 ст. 708 ГК РФ).
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Правомерно ли условие договора подряда о неустойке в пользу стороны, отказавшейся от договора в связи с нарушением обязательств другой стороной
(КонсультантПлюс, 2025)Таким образом, установив факт нарушения ответчиком срока исполнения обязательства по договору подряда от 21.12.2012 N 112 и наличие предусмотренных законом и договором оснований для одностороннего отказа от него заказчика, влекущих уплату подрядчиком неустойки в виде штрафа и пени, арбитражные суды обоснованно удовлетворили исковое требование в присужденном к взысканию размере.
Правомерно ли условие договора подряда о неустойке в пользу стороны, отказавшейся от договора в связи с нарушением обязательств другой стороной
(КонсультантПлюс, 2025)Таким образом, установив факт нарушения ответчиком срока исполнения обязательства по договору подряда от 21.12.2012 N 112 и наличие предусмотренных законом и договором оснований для одностороннего отказа от него заказчика, влекущих уплату подрядчиком неустойки в виде штрафа и пени, арбитражные суды обоснованно удовлетворили исковое требование в присужденном к взысканию размере.
Готовое решение: Как согласовать сроки выполнения работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Возможна также ситуация, когда срок действия договора истекает раньше, чем срок выполнения работ. Например, когда срок действия договора определен календарной датой, а срок выполнения работ - истечением периода времени с наступления определенного события. При этом с учетом фактической даты наступления этого события согласованный период времени истекает уже после окончания срока действия договора. В этом случае нужно иметь в виду следующее. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему, если это предусматривает закон или договор. Но если в самом договоре такое условие отсутствует, то договор продолжает действовать до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства (п. 3 ст. 425 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ в отношении обязательств из договора подряда не предусматривает, что окончание срока его действия прекращает обязательства по выполнению работ. А значит, если из договора или иного закона не следует иное, то обязательство по выполнению работ в согласованный сторонами срок сохраняется, и договор продолжит действовать, несмотря на окончание срока действия договора подряда.
(КонсультантПлюс, 2025)Возможна также ситуация, когда срок действия договора истекает раньше, чем срок выполнения работ. Например, когда срок действия договора определен календарной датой, а срок выполнения работ - истечением периода времени с наступления определенного события. При этом с учетом фактической даты наступления этого события согласованный период времени истекает уже после окончания срока действия договора. В этом случае нужно иметь в виду следующее. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему, если это предусматривает закон или договор. Но если в самом договоре такое условие отсутствует, то договор продолжает действовать до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства (п. 3 ст. 425 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ в отношении обязательств из договора подряда не предусматривает, что окончание срока его действия прекращает обязательства по выполнению работ. А значит, если из договора или иного закона не следует иное, то обязательство по выполнению работ в согласованный сторонами срок сохраняется, и договор продолжит действовать, несмотря на окончание срока действия договора подряда.