Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 170 "Фонд капитального ремонта и способы формирования данного фонда" ЖК РФ"Исходя из положений части 1 статьи 170 ЖК РФ, денежные средства, взысканные региональным оператором с подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, а также иные штрафные санкции по договору подряда не образуют источник финансирования фонда капитального ремонта."
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 307 "Понятие обязательства" ГК РФ"Подписание акта сдачи-приемки работ не является обязательством (этапом работ) по смыслу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, а представляет собой двустороннее подписание документа. Подписание акта сдачи-приемки работ это совместное действие сторон контракта, которое не может расцениваться как отдельное обязательство, за нарушение сроков которого возможно начисление неустойки. Несвоевременное подписание истцом акта сдачи-приемки этапа ОКР не может повлечь неблагоприятные последствия для ответчика в виде взыскания штрафных санкций. Контрактом предусмотрена ответственность лишь за несоблюдение обязательства по срокам выполнения работ. Контрактом не предусмотрена ответственность за не подписание (несвоевременное подписание) акта сдачи-приемки работ."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Субподрядчик выполнил свои обязательства по договору, но генподрядчик оплатил работы только в части, ссылаясь на зачет штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ. Субподрядчик заключил договор цессии с ООО "Новэкс" о передаче обществу прав требований по договору к генподрядчику, на основании которого ООО "Новэкс" обратилось в суд о взыскании задолженности.
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Субподрядчик выполнил свои обязательства по договору, но генподрядчик оплатил работы только в части, ссылаясь на зачет штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ. Субподрядчик заключил договор цессии с ООО "Новэкс" о передаче обществу прав требований по договору к генподрядчику, на основании которого ООО "Новэкс" обратилось в суд о взыскании задолженности.
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за май 2023 года
(Автонова Е.Д., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 7)3. Если в ходе рассмотрения требований подрядчика об оплате выполненных работ заказчик ссылается на удержание штрафных санкций, начисленных в связи с нарушением срока выполнения работ, такое возражение подлежит оценке как заявление об определении завершающей встречной обязанности сторон путем сальдирования, поскольку требование о взыскании неустойки основано на обязательстве истца по выполнению работ и обращено против обязательства ответчика по оплате работ, возникающих из одного и того же договора.
(Автонова Е.Д., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 7)3. Если в ходе рассмотрения требований подрядчика об оплате выполненных работ заказчик ссылается на удержание штрафных санкций, начисленных в связи с нарушением срока выполнения работ, такое возражение подлежит оценке как заявление об определении завершающей встречной обязанности сторон путем сальдирования, поскольку требование о взыскании неустойки основано на обязательстве истца по выполнению работ и обращено против обязательства ответчика по оплате работ, возникающих из одного и того же договора.
Нормативные акты
"Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов N 3"Получение материальных выгод Организацией связано с возможностью осуществления заказчиком приемки у исполнителя работ, не соответствующих требованиям государственного контракта, непредъявлением штрафных санкций за несвоевременное и некачественное выполнение работ.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)"...Невыполнение обществом (подрядчиком) работ в установленный контрактом срок послужило основанием для обращения учреждения (заказчика) в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика 11 833 849 руб. 30 коп. штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту от 05.09.2011 N 12, начисленных в размере 2% от стоимости невыполненных работ в сумме 2 900 453 руб. 26 коп. за период с 01.11.2012 по 24.05.2013.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)"...Невыполнение обществом (подрядчиком) работ в установленный контрактом срок послужило основанием для обращения учреждения (заказчика) в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика 11 833 849 руб. 30 коп. штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту от 05.09.2011 N 12, начисленных в размере 2% от стоимости невыполненных работ в сумме 2 900 453 руб. 26 коп. за период с 01.11.2012 по 24.05.2013.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Обязан ли подрядчик уведомить заказчика о том, что он не приступил к выполнению работ из-за неисполнения заказчиком встречных обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Учитывая вышеизложенное, является верным вывод судов об отсутствии оснований для начисления каких-либо неустоек и штрафных санкций за нарушение субсубподрядчиком сроков выполнения работ..."
Обязан ли подрядчик уведомить заказчика о том, что он не приступил к выполнению работ из-за неисполнения заказчиком встречных обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Учитывая вышеизложенное, является верным вывод судов об отсутствии оснований для начисления каких-либо неустоек и штрафных санкций за нарушение субсубподрядчиком сроков выполнения работ..."
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик уменьшить стоимость работ по договору подряда на сумму неустойки, начисленной подрядчику
(КонсультантПлюс, 2025)Компания "Спик Интернационале С.р.л." письмом от 02.08.2016 уведомила ООО "Новоиндекс" об удержании штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ из сумм, причитающихся ООО "Новоиндекс", что является уведомлением о зачете встречных однородных требований. Размер предъявленных ООО "Новоиндекс" к ответчику требований (за минусом гарантийного удержания) в части основного долга составляет 12 170 601,85 руб.
Вправе ли заказчик уменьшить стоимость работ по договору подряда на сумму неустойки, начисленной подрядчику
(КонсультантПлюс, 2025)Компания "Спик Интернационале С.р.л." письмом от 02.08.2016 уведомила ООО "Новоиндекс" об удержании штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ из сумм, причитающихся ООО "Новоиндекс", что является уведомлением о зачете встречных однородных требований. Размер предъявленных ООО "Новоиндекс" к ответчику требований (за минусом гарантийного удержания) в части основного долга составляет 12 170 601,85 руб.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Так, в решении от 22 мая 2018 г. по делу N А53-6689/18 Арбитражный суд Ростовской области указал: "В графике производства работ (приложение N 2) отражены отдельные сроки выполнения отдельных видов работ, однако данные работы не объединены сторонами в конкретный этап, завершением которого достигался бы определенный овеществленный результат. Таким образом, содержание п. 1.2 противоречит требованиям ГК РФ о согласовании сторонами промежуточных сроков и одновременно нарушает права и интересы истца, так как выступает предпосылкой для начисления ответчиком штрафных санкций за нарушение промежуточных сроков выполнения работ".
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Так, в решении от 22 мая 2018 г. по делу N А53-6689/18 Арбитражный суд Ростовской области указал: "В графике производства работ (приложение N 2) отражены отдельные сроки выполнения отдельных видов работ, однако данные работы не объединены сторонами в конкретный этап, завершением которого достигался бы определенный овеществленный результат. Таким образом, содержание п. 1.2 противоречит требованиям ГК РФ о согласовании сторонами промежуточных сроков и одновременно нарушает права и интересы истца, так как выступает предпосылкой для начисления ответчиком штрафных санкций за нарушение промежуточных сроков выполнения работ".
Статья: Способы защиты, применяемые против несправедливых договорных условий
(Громов А.А.)
("Закон", 2025, N 3)Так, в одном из дел Верховный Суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи заказчику исполнительной документации, указав, что договор не предусматривает начисление штрафных санкций за такое нарушение (только за нарушение сроков начала и/или завершения выполнения поэтапных видов работ) <23>.
(Громов А.А.)
("Закон", 2025, N 3)Так, в одном из дел Верховный Суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи заказчику исполнительной документации, указав, что договор не предусматривает начисление штрафных санкций за такое нарушение (только за нарушение сроков начала и/или завершения выполнения поэтапных видов работ) <23>.
Готовое решение: Как составить претензию к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Можно ли включить в претензию к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ уведомление о том, что заказчик засчитывает сумму оплаты в счет штрафных санкций за просрочку
(КонсультантПлюс, 2025)Можно ли включить в претензию к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ уведомление о том, что заказчик засчитывает сумму оплаты в счет штрафных санкций за просрочку