С какой даты считается расторгнутым договор при одностороннем отказе
Подборка наиболее важных документов по запросу С какой даты считается расторгнутым договор при одностороннем отказе (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Дата (момент) расторжения договора
(КонсультантПлюс, 2024)По вопросу о том, с какой даты договор считается расторгнутым в случае неполучения адресатом почтового уведомления об одностороннем отказе от договора, практика неоднозначна:
(КонсультантПлюс, 2024)По вопросу о том, с какой даты договор считается расторгнутым в случае неполучения адресатом почтового уведомления об одностороннем отказе от договора, практика неоднозначна:
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2021 N 13АП-13352/2021 по делу N А56-78725/2020
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неосновательного обогащения; 2) О взыскании неустойки по договору подряда; 3) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Заказчиком на расчетный счет подрядчика платежными поручениями перечислен аванс в счет оплаты подлежащих выполнению проектных работ, к выполнению которых подрядчик не приступил, денежные средства не возвратил.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.Доводы жалобы являлись предметом полного и всестороннего рассмотрения судом первой инстанции и направлены на их переоценку. При проверке правильности периода начисления неустойки судом указано, что направление ответчиком в адрес Проектного института соглашения о расторжении договора, не свидетельствует об одностороннем отказе от договора, поскольку является предложением расторгнуть договор, а не односторонним волеизъявлением со стороны проектировщика. Из материалов дела следует, что уведомление N К-908 об одностороннем отказе от исполнения договора вручено проектировщику 24.04.2020 г., следовательно, датой расторжения договора следует считать 25.04.2020 г. и именно эта дата учитывается при определении периода начисления неустойки за просрочку выполнения работ.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неосновательного обогащения; 2) О взыскании неустойки по договору подряда; 3) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Заказчиком на расчетный счет подрядчика платежными поручениями перечислен аванс в счет оплаты подлежащих выполнению проектных работ, к выполнению которых подрядчик не приступил, денежные средства не возвратил.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.Доводы жалобы являлись предметом полного и всестороннего рассмотрения судом первой инстанции и направлены на их переоценку. При проверке правильности периода начисления неустойки судом указано, что направление ответчиком в адрес Проектного института соглашения о расторжении договора, не свидетельствует об одностороннем отказе от договора, поскольку является предложением расторгнуть договор, а не односторонним волеизъявлением со стороны проектировщика. Из материалов дела следует, что уведомление N К-908 об одностороннем отказе от исполнения договора вручено проектировщику 24.04.2020 г., следовательно, датой расторжения договора следует считать 25.04.2020 г. и именно эта дата учитывается при определении периода начисления неустойки за просрочку выполнения работ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Заключение и исполнение договоров: практические рекомендации для бизнеса"
(выпуск 1)
(Апестина М.Н.)
("Редакция "Российской газеты", 2020)В случае несогласия с данным увеличением базовой арендной платы Арендатор обязан в течение 10 (Десять) дней с момента получения уведомления об увеличении базовой арендной платы письменно уведомить Арендодателя о своем несогласии с увеличением. В течение 30 (Тридцать) дней с момента получения от Арендатора уведомления о несогласии с увеличением базовой арендной платы Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения обязательств по Договору, расторгнув его без обращения в суд. При этом датой расторжения Договора считается 30-й (Тридцать) день после получения Арендатором уведомления Арендодателя об одностороннем отказе. В случае ненаправления Арендатором уведомления о несогласии с увеличением базовой арендной платы в установленный срок согласие Арендатора на увеличение базовой арендной платы считается полученным.
(выпуск 1)
(Апестина М.Н.)
("Редакция "Российской газеты", 2020)В случае несогласия с данным увеличением базовой арендной платы Арендатор обязан в течение 10 (Десять) дней с момента получения уведомления об увеличении базовой арендной платы письменно уведомить Арендодателя о своем несогласии с увеличением. В течение 30 (Тридцать) дней с момента получения от Арендатора уведомления о несогласии с увеличением базовой арендной платы Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения обязательств по Договору, расторгнув его без обращения в суд. При этом датой расторжения Договора считается 30-й (Тридцать) день после получения Арендатором уведомления Арендодателя об одностороннем отказе. В случае ненаправления Арендатором уведомления о несогласии с увеличением базовой арендной платы в установленный срок согласие Арендатора на увеличение базовой арендной платы считается полученным.
"Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 420 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2020)В п. 1 ст. 450.1 или ст. 165.1 ГК РФ прямо не указано, но из применения общих принципов гражданского права следует, что лицо, заявляющее односторонний отказ от договора, может по своей воле отсрочить правовой эффект своего заявления (указав, например, что договор будет считаться расторгнутым с определенной календарной даты в будущем), даже если такая возможность прямо не указана в договоре. Соответственно, такая отсрочка "терминационного эффекта" может следовать не только из договора, но и из самого заявления об отказе от договора.
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2020)В п. 1 ст. 450.1 или ст. 165.1 ГК РФ прямо не указано, но из применения общих принципов гражданского права следует, что лицо, заявляющее односторонний отказ от договора, может по своей воле отсрочить правовой эффект своего заявления (указав, например, что договор будет считаться расторгнутым с определенной календарной даты в будущем), даже если такая возможность прямо не указана в договоре. Соответственно, такая отсрочка "терминационного эффекта" может следовать не только из договора, но и из самого заявления об отказе от договора.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ
(ред. от 13.06.2023)
"О водоснабжении и водоотведении"6. Договор аренды считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с даты надлежащего уведомления арендатора способом, позволяющим подтвердить дату получения уведомления, об одностороннем отказе от исполнения указанного договора, за исключением случая, если арендатор в указанный срок устранил обстоятельства, послужившие основанием для принятия арендодателем решения об одностороннем отказе от исполнения договора аренды. Расторжение договора аренды не освобождает арендатора от исполнения обязательств перед арендодателем, возникших до расторжения указанного договора.
(ред. от 13.06.2023)
"О водоснабжении и водоотведении"6. Договор аренды считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с даты надлежащего уведомления арендатора способом, позволяющим подтвердить дату получения уведомления, об одностороннем отказе от исполнения указанного договора, за исключением случая, если арендатор в указанный срок устранил обстоятельства, послужившие основанием для принятия арендодателем решения об одностороннем отказе от исполнения договора аренды. Расторжение договора аренды не освобождает арендатора от исполнения обязательств перед арендодателем, возникших до расторжения указанного договора.
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ
(ред. от 01.05.2022)
"О теплоснабжении"6. Договор аренды считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты надлежащего уведомления арендатора способом, позволяющим подтвердить дату получения уведомления, об одностороннем отказе от исполнения указанного договора, за исключением случая, если арендатор в указанный срок устранил обстоятельства, послужившие основанием для принятия арендодателем решения об одностороннем отказе от исполнения договора аренды. Расторжение договора аренды не освобождает арендатора от исполнения обязательств перед арендодателем, возникших до расторжения указанного договора.
(ред. от 01.05.2022)
"О теплоснабжении"6. Договор аренды считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты надлежащего уведомления арендатора способом, позволяющим подтвердить дату получения уведомления, об одностороннем отказе от исполнения указанного договора, за исключением случая, если арендатор в указанный срок устранил обстоятельства, послужившие основанием для принятия арендодателем решения об одностороннем отказе от исполнения договора аренды. Расторжение договора аренды не освобождает арендатора от исполнения обязательств перед арендодателем, возникших до расторжения указанного договора.