Продление муниципального контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Продление муниципального контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Актуальные вопросы в практике разрешения споров, связанных с признанием недействительным дополнительного соглашения, заключенного в рамках государственного (муниципального) контракта
(Сабиров М.М., Сабирова Л.Л.)
("Вестник гражданского процесса", 2025, N 5)Так, например, в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 28 мая 2019 г. по делу N А45-11226/2018 <32>, удовлетворяя требование администрации района о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение сроков проведения работ, суды признали недействительным дополнительное соглашение к муниципальному контракту, которым был продлен срок проведения работ по контракту.
(Сабиров М.М., Сабирова Л.Л.)
("Вестник гражданского процесса", 2025, N 5)Так, например, в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 28 мая 2019 г. по делу N А45-11226/2018 <32>, удовлетворяя требование администрации района о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение сроков проведения работ, суды признали недействительным дополнительное соглашение к муниципальному контракту, которым был продлен срок проведения работ по контракту.
Готовое решение: Какой срок установлен для хранения документов о закупках по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Полагаем, что в части, не противоречащей Закону N 44-ФЗ, также необходимо соблюдать сроки хранения документов, установленные Перечнем N 236 (ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ, п. 4.3 Инструкции N 237). Например, положения (регламенты) о контрактных управляющих, контрактной службе, комиссиях по осуществлению закупок требуется хранить постоянно, а реестры закупок, проведенных без заключения государственного или муниципального контракта, - до ликвидации организации. После истечения сроков хранения продлите их или уничтожьте документы (п. 4.3 Инструкции N 237).
(КонсультантПлюс, 2026)Полагаем, что в части, не противоречащей Закону N 44-ФЗ, также необходимо соблюдать сроки хранения документов, установленные Перечнем N 236 (ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ, п. 4.3 Инструкции N 237). Например, положения (регламенты) о контрактных управляющих, контрактной службе, комиссиях по осуществлению закупок требуется хранить постоянно, а реестры закупок, проведенных без заключения государственного или муниципального контракта, - до ликвидации организации. После истечения сроков хранения продлите их или уничтожьте документы (п. 4.3 Инструкции N 237).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Увольнение муниципального служащего в связи с достижением предельного возраста
(КонсультантПлюс, 2026)Доводы кассационной жалобы Б. о том, что работодатель допустил его к работе 19.10.22 г. и тем самым продлил срок контракта еще на год, не могут быть признаны обоснованными, поскольку работодатель исполнял решение суда о восстановлении на работе, что не может быть расценено как продление срока действия контракта муниципального служащего после достижения предельного возраста пребывания на службе по обоюдному согласию сторон..."
(КонсультантПлюс, 2026)Доводы кассационной жалобы Б. о том, что работодатель допустил его к работе 19.10.22 г. и тем самым продлил срок контракта еще на год, не могут быть признаны обоснованными, поскольку работодатель исполнял решение суда о восстановлении на работе, что не может быть расценено как продление срока действия контракта муниципального служащего после достижения предельного возраста пребывания на службе по обоюдному согласию сторон..."
Нормативные акты
"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)9. Стороны не вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)9. Стороны не вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом.
Готовое решение: В каких случаях и как изменить срок государственного и муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2026)3. Возможна ли пролонгация контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)3. Возможна ли пролонгация контракта по Закону N 44-ФЗ
"Правовые формы отрицания недобросовестного поведения"
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)На практике встречаются ситуации, когда обе стороны сделки неправильно оценивают влияние обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по заключенному договору. В частности, Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.10.2021 N Ф01-6128/2021 по делу N А28-11716/2020 по заявлению прокуратуры признано недействительным дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении из-за влияния коронавирусной инфекции сроков поставки оборудования, так как контракт был заключен в период распространения новой коронавирусной инфекции и введения соответствующих ограничительных мер, а значит, стороны взяли на себя предпринимательский риски исполнения контракта в установленные сроки при существующих санитарно-эпидемиологических ограничениях. Этот риск мог быть сторонами предварительно учтен и оценен. Таким образом, продление сроков муниципального контракта является необоснованным и направлено на причинение вреда муниципальному образованию. В данном случае публичный интерес в суде защитила прокуратура.
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)На практике встречаются ситуации, когда обе стороны сделки неправильно оценивают влияние обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по заключенному договору. В частности, Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.10.2021 N Ф01-6128/2021 по делу N А28-11716/2020 по заявлению прокуратуры признано недействительным дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении из-за влияния коронавирусной инфекции сроков поставки оборудования, так как контракт был заключен в период распространения новой коронавирусной инфекции и введения соответствующих ограничительных мер, а значит, стороны взяли на себя предпринимательский риски исполнения контракта в установленные сроки при существующих санитарно-эпидемиологических ограничениях. Этот риск мог быть сторонами предварительно учтен и оценен. Таким образом, продление сроков муниципального контракта является необоснованным и направлено на причинение вреда муниципальному образованию. В данном случае публичный интерес в суде защитила прокуратура.
Статья: Изменение государственного (муниципального) контракта и свобода договора
(Сироткина А.А.)
("Закон", 2021, N 8)На данное обстоятельство в 2017 г. обратил внимание Верховный Суд РФ <16>. Так, срок контракта в силу ст. 95 Закона о контрактной системе по общему правилу неизменяем <17>. Но если заказчик не совершает действия, требуемые от него в силу закона или договора, а исполнитель государственного (муниципального) контракта до их совершения не может исполнить своего обязательства (например, заказчик не предоставляет проектную документацию, в силу чего подрядчик не может приступить к выполнению подрядных работ), сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются автоматически на соответствующий период просрочки заказчика (ст. 405 и 406 ГК РФ).
(Сироткина А.А.)
("Закон", 2021, N 8)На данное обстоятельство в 2017 г. обратил внимание Верховный Суд РФ <16>. Так, срок контракта в силу ст. 95 Закона о контрактной системе по общему правилу неизменяем <17>. Но если заказчик не совершает действия, требуемые от него в силу закона или договора, а исполнитель государственного (муниципального) контракта до их совершения не может исполнить своего обязательства (например, заказчик не предоставляет проектную документацию, в силу чего подрядчик не может приступить к выполнению подрядных работ), сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются автоматически на соответствующий период просрочки заказчика (ст. 405 и 406 ГК РФ).
Вопрос: О возможности продления срока действия контракта в рамках закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 31.03.2017 N ОГ-Д28-4011)Вопрос: О возможности продления срока действия контракта в рамках закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 31.03.2017 N ОГ-Д28-4011)Вопрос: О возможности продления срока действия контракта в рамках закупки.
Готовое решение: Как заключить гражданско-правовой договор оказания услуг физическим лицом
(КонсультантПлюс, 2026)Обратите внимание: изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Например, невозможна (за редким исключением) пролонгация государственного или муниципального контракта по Закону N 44-ФЗ.
(КонсультантПлюс, 2026)Обратите внимание: изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Например, невозможна (за редким исключением) пролонгация государственного или муниципального контракта по Закону N 44-ФЗ.